加工合同范本（通用26篇）
在當今不斷發展的世界，合同出現的次數越來越多，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編為大家整理的加工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
加工合同 篇1
甲方承接方） 地址 電話 代表人
乙方定做方） 地址 電話 代表人
甲乙雙方為開展來料加工業務經友好協商特訂立本合同。
第一條 加工內容 乙方向甲方提供加工________產品名稱________數量）件所需的原材料乙方向甲方支付相應的加工費后，甲方將乙方提供的原材料所加工成的產品交付乙方。
第二條 交貨 乙方在合同期間每個月向甲方提供________原材料并負責運至________車站或加工地交付甲方甲方在收到原材料后的________個月內結算加工費后將加工后的成品________件負責運至________交付乙方乙方負責運費）。
第三條 來料數量與質量 乙方提供的原材料須含____%的備損率乙方提供給甲方的.材料應符合本合同附件一略 和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料甲方除對無法履行本合同不負責外還得向乙方索取停工待料的損失乙方特此同意確認。
第四條 加工數量與質量 甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品在乙方提出后甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條 不可抗力 由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故致使一方不能履約時該方應盡快將事故通知對方并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失對方不得提出賠償要求。
第六條 仲裁 本合同在執行期間如發生爭議雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決提請中國________仲裁機構進行仲裁。
第七條 合同終止 本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________件由甲方加工的成品交付乙方并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。本合同如有未盡事宜或遇特殊情況需要補充、變更內容須經雙方協商一致。
甲方承接方蓋章_______________
乙方定做方蓋章________________
年月日
加工合同 篇2
制造商：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
代理商：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
第一條委任
茲委任________________貿易有限公司為________地區________修理及銷售之代理商。
第二條代理商之職責
1.向該地區尋求貨主欲購和修理________的詢價單并轉告制造商；
2.報告本地區綜合市場情況；
3.協助安排工廠經銷人員的業務活動；
4.代表制造商定期作市場調查；
5.協助制造商回收貨款(非經許可，不得動用法律手段)；
6.按商定的方式，向制造商報告在本地區所開展的業務狀況。
第三條范圍
為了便于工作，制造商應把代理區域業主名錄提供給代理商，代理商對此名錄給予評述，提出建議或修正，供制造商備查；由于個別________收取傭金造成地區之間的爭執時，制造商應是唯一的公證人，他將綜合各種情況給出公平合理的報酬。
第四條傭金
制造商向該地區代理商支付修理各種________結算總價值________%的傭金，逢有大宗合同須另行商定傭金支付辦法，先付________%，余額待修理結算價格收款后支付。
第五條費用
除下述者外，其余費用由代理商自理。
1.在制造商指定的時間內對制造商的走訪費用；
2.特殊情況下的通訊費用(長話、電傳、各種說明書等)；
3.制造商對該地區進行銷售訪問所發生的費用；
第六條制造商的`義務
1.向代理商提供樣本和其他銷售宣傳品的；
2.向代理商提供重點客戶的名錄的；
3.通知代理商與本地區有關方面直接接洽的；
4.將所有從業主處交換來的主要文件的副本提供給代理商并要求代理商不得泄露商業秘密的。
第七條職權范圍
就合同之價款、時間、規格或其他合同條件，代理無權對制造商進行干涉，其業務承接的決定權屬制造商的。
第八條利害沖突
茲聲明，本協議有效期內，代理商不得作為其他廠商的代表而損害制造商利益。代理商同意在承簽其他代理合同前須征求制造商之意見；代理商擔保，未經制造商許可，不得向第三方面泄露有損于制造商商業利益的情報。
第九條終止
不管何方，以書面通知3個月后，本協議即告終止；協議履行期間代理商所承接的________的傭金仍然支付，不論這些________在此期間是否在廠修理。
第十條泄密
協議執行中或執行完畢，代理商擔保，不經制造商事先同意，不向任何方泄露制造商定為機密級的任何情報。
第十一條仲裁
除第三條所述外，雙方凡因協議及其解釋產生爭執或經雙方努力未能滿意解決之糾紛，提交雙方選擇的____仲裁機構進行仲裁，仲裁費由敗訴方承擔。
制造商：________________代理商：________________
簽字：________________簽字：________________
____年____月____日
加工合同 篇3
簽約地點：
簽訂日期：
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
經協商，甲乙雙方就 事項，達成以下協議，并同意按《中華人民共和國合同法》及相關法律法規恪守履行。
一、按甲方要求，乙方為甲方生產：
序名 稱圖 號數量備 注
二、合同總價款（含稅票）
人民幣 （rmb￥）
三、付款方式
合同簽定日內付總價款%，即rmb￥元；
產品交付后日內付總價款%，即rmb￥元。
四、交收方式
1、乙方交付前，應按規定對產品進行檢驗，并開具合格證明；甲方在收到產品后按同樣標準對產品進行驗收或確認，并應在 日內（難以驗收的隱蔽瑕疵除外）予以反擴甲方享有向乙方提出質量異議的權利，乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
2、包裝及運送
2.1 產品的包裝及運輸，應符合國家或行業標準，由乙方負責在 年 月
日前送達。（聯系人：電話： ）；
2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時，甲方將免費提供保管、儲存條件，但運輸費用由乙方負責。
五、售后服務
在質量保證期內出現的產品質量問題，乙方應在接到通知后小時內做出響應，并予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的.產品制造過程及企業秘密不得向第三方泄漏（業務推介和廣告宣傳除外）；
2、乙方保證合同規定的甲方產品（含技術資料及專用工、模具）的擁有權，不經甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責任
1、甲方按合同規定期限付款。如果延期，參照中國人民銀行關于金融機構計收貸款利息標準支付違約金；
2、乙方延期交付時，應按合同總額的%乘以逾期天數向甲方支付違約金，逾期超過 天的，甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失，賠償額為本合同總額的%。
八、附加說明
1、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執行中的附加或更改，應以補充協議或說明的形式，并由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件 ，與本合同具有同等效力。
3、發生合同爭執，應通過協商加以解決；協商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方：
住所：
郵編：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
稅號：
乙方：
住所：
郵編：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶行：
賬號：
稅號：
加工合同 篇4
甲方： 乙方： 身份證號：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
一、 加工成品
二、 原材料的提供
由乙方提供訂單所需原材料，并負責將原材料送至甲方。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
三、 加工成品質量要求
加工成品質量按訂單樣本的規格執行，訂單樣本由甲方保管，作為驗收的依據。訂單樣本作為合同的附件。
四、 質量檢驗及驗收辦法
1、加工成品生產過程中的質量由甲方的技術人員按照訂單樣本的規格檢驗，并隨時接受乙方的監督檢查和修改返工的要求。
2、加工成品在交貨時由乙方按照訂單樣本的規格驗收，經訂單方認可后確認合格。
五、 加工成品交付辦法
1、甲方必須按照合同和訂單要求的`時間，準時交付加工成品。愈時交付的，視為甲方違約，并按本合同承擔違約責任。
2、乙方負責加工成品的運輸，并承擔成品運輸費用。甲方愈時交付的，由甲方承擔運輸費用。
六、 加工費用及支付
1、加工費用按照本合同規定的單價和訂單數額計算。
2、加工費用在加工成品驗收合格交付后結算。支付方式為 。
七、 違約責任
1、甲方未按本合同規定的質量交付加工物的，由甲方承擔違約責任。甲方應當負責修改或返工，并承擔逾期交付的責任;經過修改或返工后，仍不符合本合同質量規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。
2、甲方未按本合同規定的時間交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承擔違約責任。由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。
3、甲方未按本合同規定的數量交付加工物或未完成加工工作的，由甲方承擔違約責任。由此造成的損失由甲方賠償，并向乙方支付本合同總額的50%的違約金。
4、甲方由于保管不善致使乙方提供的原材料及其它物品毀損、滅失的，應當賠償乙方因此造成的損失，并承擔逾期交付的責任。
5、甲方擅自調換乙方提供的原材料的，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失，并承擔逾期交付的責任。
八、 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，雙方有權依法向人民法院起訴。
九、 其他事項
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
加工合同 篇5
合同編號：
甲方：（定作方）
地址：
乙方：（承攬方）
地址：
經雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就甲方向乙方定作服飾的相關事宜，達成本合同。
一、定作物
品名
規格
單位
單價
數量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣（大寫）
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質量標準和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
九、違約責任
1、甲方逾期付款，應當根據本合同總金額，按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨，應當根據本合同總金額，按日的.比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜，雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份，各方各執份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方：乙方：
企業照號碼： 企業照號碼：
開戶銀行帳號： 開戶銀行帳號：
企業負責人： 企業負責人：
代表： （蓋章） 代表： （蓋章）
年月日
加工合同 篇6
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就分包事項協商達成一致，訂立本合同。
1、工程概況
1.1項目名稱：鋼梁、鋼柱加工
1.2工作內容：鋼結構車間加工制作
2、合同價款
名稱、規格、數量、金額
3、鋼結構加工費支付：
此工程總價為：暫按60噸*1100元/噸 = 66000元
簽訂合同預付總價的.30%，余款提貨時全額付清。
工期：暫訂 年 月 日交貨(具體根據甲方提供材料的進度情況)
4、爭議
4.1甲方和乙方在履行合同時發生爭議可進行協商，協商不成可向浦東仲裁委員會申請仲裁。
4.2發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護已完工作成果：
(1)單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同;
(2)仲裁要求停止合同工作，且雙方接受。
5、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，至雙方履行完合同義務，合同價款支付完畢后終止。
6、合同分數
本合同正本貳份，雙方各執壹份。
甲方：(公章)
法定代表人：
委托代表人：
簽約日期： 乙方：(公章)
法定代表人： 委托代表人：
加工合同 篇7
甲方(委托方)：
乙方(被委托方)：
品產品事宜，達成如下協議，供雙方共同遵守。
第一條 代加工內容：
甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定。
第二條 甲方責任：
1、甲方在合同期內按計劃不定期委托乙方為其加工甲方加工產品所用的原材料。
2、甲方向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等信息。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
5、甲方須嚴守乙方關于加工樣式、價格、數量等商業秘密不被泄露。
第三條 乙方責任：
1、乙方嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、乙方須按照甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產，不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3、因乙方管理不善等原因，造成甲方原材料或成品損壞、丟失等，乙方應承擔相應法律責任，并支付甲方相應經濟損失的賠償款額。
4、乙方須嚴守甲方關于發貨地址、價格、數量、樣式、商標圖形等商業秘密不被泄露。
第四條 付款方式及交貨地點：
1、甲方確定委托加工款式、數量、質量等，乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款，交貨地點為甲方庫房。
2、如乙方以快遞或物流的方式交貨，甲方有權在收到貨物時對貨物的款式、數量、質量等進行驗收，經驗收合格后三個工作日內甲方向乙方支付貨款，否則甲方有權不予支付貨款并要求乙方對其加工的不合格貨品進行相應補償或賠償。
3、因乙方原因造成貨物不合格的，經甲乙雙方共同協商解決方案并經甲方認可后，由乙方進行相應補救措施，需退貨或再次加工的，所產生的運輸費用及加工費用由乙方承擔。
第五條 驗收標準：
雙方在下訂單之前需確定生產的品種、尺寸、質量等，按照甲乙雙方封存并確認的樣品為準。
1、產品質量由甲方質量主管的監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。
2、甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收并對合格產品給付相應貨款。
第六條 違約責任：
1、因乙方未按甲方要求的`最長交貨期限交貨至甲方公司，乙方應承擔此批貨款總價每天1%的違約金，以實際發生延誤天數計算。
2、如乙方未經甲方許可，擅自生產或銷售甲方產品等，經查證屬實，乙方應賠償甲方人民幣50萬元違約金，同時甲方保留追究乙方法律責任的權利。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的經濟損失和法律責任由甲方承擔。
4、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。
第七條 爭議的解決：
1、因本合同及其甲乙雙方合作所產生的爭議由甲乙雙方共同友好協商解決。
2、甲乙雙方所產生的爭議不能協商解決的，由甲方所在地司法部門進行仲裁或司法解決。
第八條 合同期限
1、本委托加工合同期限為個月，自年月日至年量、生產交貨周期等甲方的計劃通知單及雙方的補充協議均與本合同具有同等法律效力。
2、在本合同到期之日，同等條件下，乙方有優先與甲方續簽合同的權利，但須在本合同到期前，提前30日內向甲方提出書面申請。
3、本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，一式三份，雙方各執一份，甲方企業備案存檔一份具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
加工合同 篇8
甲方：X X X X限公司
乙方：X X X 身份證號碼：xx
XXXX有限公司（以下簡稱甲方）與XXX（以下簡稱乙方）經友好協商，乙方愿意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：
第一條：甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。
第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。
第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排并配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條：乙方的所有客戶在終止合作協議后歸乙方所有，甲方不得占為己有。
第五條：甲乙雙方合作的業務范圍包括：鑄造，沖壓，機械加工。
第六條：甲乙雙方合作的業務提成范圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收��；產品加工費的差價多余部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清；結算付款方式為：以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。
第七條：甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的.產品與乙方委托加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。
第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。
第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意后，再達成書面協議方可生效。
第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之后，可通過法律途徑解決。
第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）
日期： 年 月 日
加工合同 篇9
承攬方：（以下簡稱甲方）
發包方：（以下簡稱乙方）
一、目的和背景條款
根據《中華人民共和國合同法》等有關法律和本項目的具體要求，甲乙雙方在協商一致的基礎上，本著自愿、公平誠信的原則，就乙方提供的'原材料加工砂石事宜簽訂本合同，以資共同遵守。
二、甲方在自己的加工場地里進行加工，自行負責加工設備、場地平整，機械基礎。甲方自行負責生產所需的一切費用。
三、加工的沙石規格為：碎石、砂。加工單價為20元/m，甲方只負責加工，不得對外出售。
四、甲方在為乙方加工沙石期間，應優先保證乙方所需的材料需求。
五、驗收方式加工后的砂石材料符合相關質量、使用要求。
六、結算方式：
待乙方提供所有原材料加工完畢且驗收合格后，結清所有加工費。
七、雙方責任：
甲方在生產期間的一切安全事故和老百姓糾紛，由甲方自行負責，乙方概不負責，須乙方提供支持或幫助時，乙方應給予大力支持。甲方每月生產的產量，乙方負責全部回收。
八、因履行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。有不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并不承擔違約責任，本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。
九、本合同經甲乙雙方簽字后生效，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
加工合同 篇10
甲方：乙方：身份證號： 身份證號：
甲乙雙方在誠信自愿、平等互利的原則下，依照國家合同法等有關規定，通過協商一致達成以下瓷磚購銷合同，雙方必須共同遵守。
一、產品名稱、規格、品牌及單價（單價不含稅費及加工費）
二、產品質量、驗收標準：產品質量要求和技術標準均符合國家及相關企業標準。（以雙方確認的'樣品作為標準）。
三、交貨地點、時間：本合同簽訂生效后，甲方需在天內將本合同所有產品，根據乙方要求交付至 。
四、運輸方式及裝卸費用承擔：甲方負責送貨至交貨地點，并承擔費用，卸貨費用由乙方承擔。
五、付款方式：合同簽訂日乙方向甲方支付定金元整，交貨驗收后付款
六、施工事項：甲方不負責瓷磚的鋪貼及安裝。乙方鋪貼瓷磚時請謹慎，要按照包裝箱上“使用說明”進行操作，如發現質量問題及時與甲方聯系，雙方協商解決。在施工中的瓷磚損耗甲方不負責。但為了保證工程效果和質量，甲方在“有時間和能力”范圍內協助乙方跟蹤監督施工。
七、剩余瓷磚退換事項：剩余瓷磚單一型號數量不超過百分之十，并且不泡水、不沾水泥、包裝完好無損，不影響二次銷售的可以進行退換，否則甲方不接受退換。
八、違約責任：本合同簽訂后，甲乙雙方應嚴格遵守，不得擅自更改，如有違約，依據《中華人民共和國合同法》相關條款執行。
九、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方協商解決，也可由當地工商部門調解；協商不成可向當地人民法院提起訴訟。
十、其他約定事項：
本合同經雙方簽字（蓋章），甲方收到預付定金之日起生效。 本合同壹式兩份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。 若有未盡事宜，須經甲乙雙方共同協商，做出補充約定，補充約定與本合同有同等法律效力。
甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：
擔保人簽字（蓋章）：
20xx年月日
加工合同 篇11
定作方（甲方）： 簽訂日期：
加工方（乙方）： 交貨日期：
一、委托加工明細（數量以最后實際成品入庫數為準） 款號：
顏色單位數量單價
略
二、質量技術要求：
1）甲方明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準，經雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
2）乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產。如有任何問題三日內通知甲方相關部門解決，否則，造成質量的問題及經濟損失，由加工方承擔。
三、生產技術資料、圖紙提供辦法及保密要求：
1）甲方提供；乙方嚴格保密，保證不外泄，不在甲方訂單之外利用甲方提供的資料進行加工銷售，否則負相應法律責任。若生產完畢，樣品、紙樣、主料輔料等一切歸還甲方。
四、交貨期和成品質量要求
1）乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金：如超期一天按該貨品總價的2%扣款，如超期兩天按該貨品總價的4%扣款，以此類推，如因甲方原因（物料不齊或其它）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
2）乙方需提供真實裁片數量，若弄虛作假，乙方交貨成品數量缺失，以每件為單位，每件按貨品的成本價的兩倍予以賠償（在加工費中扣除）。
3）乙方生產大貨必須保證成品尺寸按照紙樣完成尺寸生產（允許正負1cm誤差）。若大貨送甲方后，發現成品油污、跳線、多處線頭、爛孔、抽紗、尺寸不對等情況，乙方每件按貨品的.成本價予以賠償（加工費中扣除）。
4）乙方生產前需對布料、輔料核對，所有面料，輔料有質量問題的，應該在沒有開始裁剪或加工前，報甲方確認或者及時更換，凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續使用的或隱藏不報的，由乙方承擔該批面料、輔料的所有費用。布料和輔料超耗由乙方承擔。
5）甲方將對乙方送來終檢的產品進行檢驗，檢驗的合格率必需達到？____%以上。超次品按照每件成本價從加工費中扣除。
五、結算方式：按甲方實際入庫數量結算，此月出的貨待下月____號前結算。如有特殊情況會另行通知。
六、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，解不成時，到有管轄權的工商行政管理局經濟合同仲裁委員會申請仲裁；
七、雙方協商的其他條約。
法定負責人： 法定負責人：
委托代理人 委托代理人：
單位地址： 單位地址：
加工合同 篇12
甲方：加工車間
乙方：磨床承包人
為進一步深化股份制承包管理，提高員工積極性，提高生產效率和產品質量、降低成本，實現企業發展，個人受益的目的，經甲乙雙方協商，對磨床定額實行入股買斷經營，達成以下協議。
一、買斷時間
20xx 年7月1日起——20xx年12月31日。
二、買斷項目、指標、承包方式
1、磨床3人每月完成工時定額687小時。每增減1小時，獎懲1.5元。
2、落地鏜床每月費用定額為0.18元/小時，每月與實際發生費用的差額計入利潤。
3、質量合格率97%。每增減1個百分點獎懲200元。
乙方投入資金 萬元對磨床進行買斷，以上買斷指標可根據實際情況，經甲乙雙方協商后進行調整。對乙方實現的'可分配利潤，按總股份3萬元進行分配。
三、利潤分配辦法：
利潤=工時定額考核額+費用利潤+質量考核額
1、乙方可分配利潤=利潤×20%。出現虧損由甲、乙雙方各承擔虧損額的50％。
2、實現利潤時承包人優先提取10%的乙方實際可分配利潤（不大于200元）作為獎勵，余額以3萬元作為總股本，按照持股比例進行分配；虧損時按照持股比例進行考核。
四、甲乙雙方的權利和義務
1、乙方需嚴格遵守公司各項管理規定，否則甲方可隨時終止承包合同。
2、根據生產計劃，甲方對乙方下達生產計劃，乙方必須在甲方規定的時間內完成任務，違約考核計入利潤。
3、甲方應提供足夠的生產任務給乙方，如暫時不能滿足，乙方可經甲方同意在車間內承攬任務，由甲方給乙方支付費用。
五、該合同中未涉及到的條款，按照公司的管理規定執行。
本合同一式3份，甲方、乙方、公司財務各1份，本協議自7月1日起生效。如在合同試行過程中出現大虧大盈現象，甲乙雙方可根據實際情況進行調整。
甲方：加工車間
乙方：磨床承包人
20xx年7月1日
加工合同 篇13
發包人：xx木材廠，
法定代表人： （下稱甲方）
承包人： ,身份證號碼：
�。ㄏ路Q乙方）
經甲乙雙方充分協商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協議，雙方應共同遵守。
一、 合同標的
甲方將座落于 的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經營期限為 年，即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據法律規定或本協議書約定，提前解除或終止協議書履行的，不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金：
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的.方式收取承包保證金，
2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權，并享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內，乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意，不得擅自使用甲方財產對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉讓給第三方經營，一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約，由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔保或從事與經營范圍無關的經營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、 違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協議期滿后，甲方如重新對外發包加工的，在同等條件下，乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的，由廣州市花都區人民法院裁判解決 。
九、本協議經雙方簽字后生效。
十、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方： 乙方：
年 月 日
加工合同 篇14
委托單位：（以下簡稱甲方） 合同編號： 加工單位：（以下簡稱乙方） 日 期：
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自 年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。
第二條：加工方式
�。�1）(乙方自備材料)，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
�。�2）(甲方提供材料，明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方
質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產之產品的'品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由
甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致后，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執行中，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解
決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
委托單位(甲方)： （蓋章） 加工單位(乙方)： （蓋章）
法定代表人： 法定代表人：
地 址： 地 址：
電 話： 電 話：
加工合同 篇15
甲方: 公司 法人代表: 乙方: 公司 法人代表:
為發展省縣農業產業化項目,將 縣糧食加工企業做大做強,提升糧食標準化加工的生產水平,雙方本著誠信守法、合作共贏的原則,經多次友好協商,達成以下意向協議:
第一條 委托稻谷收購和大米加工
甲、乙雙方合作初期采取松散型合作方式,即在不影響乙方原有生產條件和業務開展的利益前提下,甲方出資委托乙方協助收購甲方指定區域所需品種的稻谷進行加工。乙方應全力協助甲方,按甲方指定價格及時收購稻谷進行加工,確保加工的大米按質按量及時交貨,加工費用隨行就市。
第二條 確保大米加工質量并按時按量交貨
甲方委托乙方收購的稻谷及生產加工的大米,乙方應確保做到:
1、按甲方要求的品種、數量和指定的'價格進行收購。
2、確保收購的稻谷符合生產加工標準和質量標準。
3、確保大米生產過程按照標準化生產加工,同時符合環境標準和食品安全標準。
4、確保按照甲方要求進行嚴格分類包裝,做到不摻雜摻假,不以次充好。
5、確保按照甲方要求按時按量交貨。
6、全力協助甲方解決糧食倉儲和物流事項。
第三條 雙方緊密型合作后成立新公司
隨著甲乙雙方合作的逐步深入,根據甲方銷售市場業務發展的規模和進度,雙方認為條件適宜時,愿意由松散型合作上升為緊密型合作關系,共同規劃、投資征地,成立一家新公司并建設現代化標準新廠房,將企業做大做強。
第四條 新公司甲乙雙方的責權
甲乙雙方成立新公司,按股份比例出資工商注冊。甲方擁有公司股權51%以上,法定代表人和公司董事長由甲方出任,公司總經理由乙方出任。雙方均應嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》和公司《章程》的規定行使公司責權、履行義務,管理運營好公司。
第五條 甲乙雙方職責分工
1、甲方主要負責外部市場產品銷售業務與整合資源。
2、乙方主要負責新公司日常經營管理,即糧食收購和生產加工主業務,甲方委派人員協助乙方經營管理。
3、原則上,甲乙雙方共同商議解決問題,但在公司重大決策存在爭議時,乙方同意按照甲方決策執行,同時責任風險和造成的后果由甲方承擔。
4、甲方在 投資的項目和企業,如需當地政府給予相關優惠政策,乙方應全力協助爭取,并按“一事一議”的方式另行商議確定。
第六條 其他約定事項
為確保雙方利益和雙方共同發展意愿,原則上雙方在省縣 鎮不再設立第二家糧食加工企業,即將雙方成立的新公司做大做強,全力滿足市場和客戶的需求。
雙方商定緊密型合作的具體事宜以正式合同為準,正式合同在成立新公司、需完善相關手續時簽訂。
本協議書一式兩份,甲乙雙方各執一份,各份具有同等法律效力。未盡事宜,雙方另行協商,本協議自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法人代表:法人代表:
簽約時間: 年月日
加工合同 篇16
定作方：xx（簡稱甲方）
營業執照號碼：xxx
承攬方：xx（簡稱乙方）
營業執照號碼：xxx
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：xxx
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：xxx
三、履行的期限、地點和方式：xxx
四、驗收標準和方法：xxx
五、結算方式：xxx
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的`違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：xxx
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份，正本雙方各執xx份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期：xx年xx月xx日
定作方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
承攬方：xxx
代表：xx
開戶銀行：xx
帳號：xx
xx年xx月xx日
加工合同 篇17
甲方：（以下簡稱：甲方）
乙方：（以下簡稱：乙方）
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，為明確雙方權力義務，經甲、乙雙方共同協商，就乙方對甲方承施的_____工程項目結構中的鋼筋部分進行成型加工（含機械連接接頭）、配送事宜達成一致，同意訂立本合同。
風險告知：訂立加工合作合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即使全部符合要求，并已經承攬多年業務，也應查詢清楚。
注意：當事人一方是否具備簽訂合同的主體資格，當事人的營業執照是否過期，是否做年審，是否被吊銷等，不認真進行審查就匆忙與其簽合同，容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發生糾紛時難以追求當事人責任。
一、工程概況：
項目位于，工程建筑面積：_____平方米，結構封頂日期_____年____月____日。
二、加工事宜：
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產品。如加工過程中乙方使用非合同規定的原材料時，須事先以書面形式通知甲方，經甲方授權委托人簽字同意后，方可實施加工（如甲方在二十四小時內未能做出書面回復，則視為甲方同意乙方意見）。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規格、圖示尺寸、數量進行加工。
三、重量結算依據：
根據甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經乙方進行理論重量計算，作為本合同重量結算依據。結算重量單位為_____噸，重量數值經四舍五入保留小數點后三位。
四、甲方工作：
1、合同簽訂時甲方提供授權經辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其授權范圍。
2、合同簽訂時，甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業段劃分平面布置圖，計劃施工進度（月度計劃及結構封頂時間排序計劃），以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度，特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單（特殊情況補充時須提前日，數量不得超過噸），配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方授權經辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效（簽字人字體樣本附后）。
4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權隨時到乙方加工現場就加工質量進行抽檢工作，乙方有義務積極配合。
5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執行。
6、成型鋼筋出庫前，甲方應指定專人進行清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數量確認簽字后乙方方可發貨（簽字人簽字樣本附后）。
7、成型鋼筋每車裝車數量不得小于_____噸。
五、乙方工作：
1、合同簽訂時，乙方應積極組織資源，確保甲方工程項目施工進度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時，應認真校對，如規格、數量、圖示尺寸、標注無法正確識別時，甲方授權委托人應在小時內書面確認，否則免除乙方的供貨責任。
3、乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求，并在產品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數量，每一編號的鋼筋提供一張標牌，固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責任協助甲方人員在乙方加工現場對成型鋼筋進行清料及裝車工作，并按甲方的要求運至施工現場。
六、設計變更：
1、施工過程中如出現不可預見及設計變更，甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單，并標注“急配”字樣及需用時間（供應時間甲、乙雙方協商確定），如需增加費用以甲、乙雙方協商為準。
2、設計變更及修改過程中，乙方已投入加工生產部分按合同規定價格結算，如出現以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
風險告知：承攬方應當依據合同規定，按定作方要求的技術條件完成工作，未經定作方同意，不得擅自變更。承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
七、產品質量要求：
1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997；《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991；《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規定。
2、產品質量檢驗應符合《混凝土結構工程施工質量驗收規范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結構長城杯工程質量評審標準》dbj/t01—69—2003的規定。
3、直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》jgj107—96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規程》qjy16—2001中的規定。
八、鋼筋原材復試及資料：
1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負責原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗的機構必須是經北京市建委審核合格具有見證試驗資質的檢測中心。
2、根據《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規定》，甲方及監理單位進行見證取樣時應持正式書面通知，乙方應積極配合取樣工作，其檢測機構及費用由甲方負責。
3、根據《建筑工程資料管理規程》dbj01—51—2003規定，乙方在成型鋼筋配送至施工現場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質量證明書及產品銘牌、原材料復試檢驗報告。
九、合同價款及付款方式：
1、合同價款：
（1）本合同成型鋼筋的結算單價為人民幣_____元/噸（鋼筋不分品種、規格均為本單價），上述結算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用（卸車及費用由甲方承擔）。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
�。�2）三級螺紋鋼的結算價格在本合同結算單價基礎上加_____元/噸。
（3）鋼筋機械連接頭_____元/單頭（鋼筋不分品種、規格加工套絲，并戴好保護帽），按照配筋單圖示數量進行簽收。
�。�4）鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數量進行簽收。
�。�5）合同執行過程中如鋼廠價格調整，其結算價格以首鋼現貨市場、北京市京首貿易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調價政策通知作為價格調整的依據，由乙方以書面形式送達甲方，調價依據在送達后24小時內，甲方予以書面確認或經甲、乙雙方協商簽訂本合同補充協議。
�。�6）本合同成型鋼筋總量為_____噸，總價款（人民幣）：_____元，（大寫：）�？們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
�。�7）驗貨地點：
2、付款方式：
（1）本合同結算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時，同時將貨款支票一并送達（乙方預收當月貨款_____%，余款_____%月末前結清），乙方經配筋單錄入生成系統確認數量后劃轉。
（2）鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉。
�。�3）原材料復試費用依據《半成品出廠合格證》中確認數量經甲方簽認，在月末前結清。
�。�4）本合同總價款如發生變化，超出部分甲方應按配筋單數量以現款形式預付給乙方。
十、違約責任：
1、乙方沒有按照本合同規定的質量、規格、數量等提供產品，甲方有權退貨，乙方應承擔所發生的全部裝卸及運輸費用。
2、合同執行過程中，如遇鋼廠市場價格調整，根據合同第九章（5）條，甲方接到乙方調整價格依據24小時內未能書面確認或簽訂補充協議，乙方有權停止繼續供貨。
3、甲方如未能按合同規定要求將配筋單及貨款同時送達，乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
4、由于甲方清料人員不能及時清料，致使配送工作無法正常進行，所造成的工期延誤，責任由甲方承擔，同時工期順延。
5、甲方如未能按合同規定時間付款，逾期乙方有權停止繼續供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發出之日起計算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計劃工期內將成型鋼筋送至施工現場，甲方應按當日該批送達數量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
十一、爭議：
本合同在執行過程中發生爭議或糾紛，雙方應友好協商解決。如協商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
十二、其它：
1、本合同簽訂時，甲、乙雙方需相互提供企業法人營業執照復印件、企業法人代碼復印件、資質證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件，并注明相關文件的授權使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素（民法153條規定）致使合同無法正常履行時，雙方應另行協商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風險告知：承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執正本、副本壹份，具有同等法律效力。
十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經合法授權人簽字后生效。
十五、本合同未盡事宜，執行《中華人民共和國合同法》的有關規定。
本合同變更條款及內容（銷售部門填寫）：
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
聯系電話：聯系電話：
公司地址：公司地址：
簽訂日期：簽訂日期：
簽訂地點：
鋼筋加工合同的注意事項：
在承攬合同中，尤其是涉及技術含量較高的承攬工作的合同中，一般均約定主要工作應當由承攬人自行完成。這對于維護定作人對承攬人的依賴以及合同利益都起到決定性的作用。作為承攬人，如考慮到自身在合同期限內有可能不能按時完成承攬工作，而必須與第三人合作才能按時交付工作成果時，則可以在簽訂合同時與定作人進行協商，約定可將主要工作交由第三人完成，這樣對于促成合同的簽訂以及保障合同的順利履行將起著積極的作用。反之，如果承攬人在未經定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權解除合同，這樣將給承攬人帶來一系列的法律風險。
一、及時通知的義務
在履行合同過程中，承攬人發現定作人提供的材料或圖紙、技術要求等不符合約定要求的，應及時通知定作人進行更換、補齊或采取其他的補救措施，如承攬人不及時通知或定作人怠于答復則有可能導致合同不能按時履行或造成對方損失的。因此，這里就涉及到“通知”的時間及方式問題了。所以，在承攬合同中，應當明確，如出現上述問題，合同一方應當在天內，通過方式通告對方，只要守約方在合同約定的時間內履行了通知的義務，則可避免相關的法律風險。
二、定作人的協助義務
定作人有依據合同提供材料、設計圖紙、技術要求、樣品的義務，如出現相關材料存在瑕疵的`，定作人還應及時更換、補齊。定作人不履行協助義務的，承攬人可以在合同約定的期限內催促其履行，如果定作人仍不履行的，承攬人有權解除合同。這里涉及到催促履行期的問題，應當在合同中予以具體化。
三、承攬人的留置權
承攬人享有留置權需具備兩個條件：
1、定作人無正當理由不支付報酬或材料費等價款，
2、承攬按照承攬合同的約定占有工作成果。
在簽訂承攬合同時，雙方應當對留置財產后的債務履行期限進行約定，如果定作人在該期限內未履行的，則留置權人有權選擇將留置財產折價，或者拍賣、變賣留置財產后優先受償，這對于承攬人取得相關的報酬起到很好的保障作用。
四、承攬人的保密義務
承攬人在訂立和履行合同過程中知悉定作人的商業秘密或技術秘密，如：設計圖紙、技術資料、專利成果甚至是定作人要求保密的姓名、名稱、住所等，如果承擔人泄漏或不正當使用該秘密的，將會給定作人的利益帶來損害。因此，在簽訂承攬合同時，定作人應明確約定承攬人保密的內容和期限，保密的期限可以不限于合同的履行期限，并應具體約定如承攬人違反保密的義務所應承擔的賠償責任。
加工合同 篇18
承攬方(甲方)：xx
定作方(乙方)：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
加工費：xx
單位總價：xx
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：xx
型號：xx
規格：xx
質量要求：xx
計量單位：xx
數量：xx
單價：xx
總價：xx
圖紙、技：xx
術資料及：xx
交付時間：xx
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：xx
交付時間：xx
交付地點：xx
交付數量：xx
包裝要求：xx
檢驗方法：xx
運輸方法：xx
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間xx。
第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的.商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：xx。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：
(1)提交xx仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
xx年xx月xx日
簽訂地點：xx
加工合同 篇19
甲方：
地址：
電話：
傳真：
乙方：
地址：
電話：
傳真：
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經友好協商達成共識，簽訂本委托生產合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
一、雙方承諾：
1、甲方系獨立的法人單位，并具單位營業執照證書等合法手續。
2、乙方具備生產相關產品的合法資質，證書手續齊全真實，產品嚴格按照國家技術監督部門備案的企業產品質量標準生產。
3、產品質量以甲方和乙方共同確認的`樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規，不得添加任何違禁添加劑，產品出廠前，必須經國家法定檢驗機構檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現，如漲袋、漏氣或變質等情況，因質量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產品沒有任何質量問題，出現滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售，乙方不得銷售該產品。
二、委托生產品項、名稱、規格及價格。
1、乙方為生產單位：按照甲方需求，給甲方生產合格（）系列產品。
2、甲方為委托單位，其商標（）為甲方所有。
三、結算方式
1、乙方應保持價格穩定，如遇原材料價格調整導致甲方產品供貨價格波動，必須以書面形式提前15天通知甲方，雙方協商解決。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經核實乙方再進行生產。
四、交貨日期
乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫（因前期生產未調整過來有可能會出現延誤），如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金（天災等不可抗力之特殊情況除外）。
五、交貨地點
甲方倉庫：
聯系人：
六、交貨數量
乙方必須按照甲方的訂單品種、數量組織生產，數量控制在訂單數的正負10%內，訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產，甲方有權拒收（如甲方條件過于苛刻，乙方有權拒絕生產，并進行協商解決）。
七、合同有效期
本合同有效期為_____年____月____日至_____年____月____日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
八、其它事宜
甲方：
乙方：
簽約日期：
加工合同 篇20
甲方：____________
乙方：____________
甲方承攬______的服裝定做合同，現委托乙方進行加工，雙方就有關權利義務規定如下，并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名：______。
二、加工件數：______，交貨日期______。
三、加工費單價(含稅)：______元/件，合計金額______元。
四、加工標準及質量
1、根據委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中，甲方或委托方有權對加工質量進行監督，對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從，并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經過甲方或委托方驗收后交付，但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協商解決。
六、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經整改仍不符合要求，甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據乙方加工生產進度速度結合訂單要求，可以對乙方委托加工合同進行變更。
七、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規定，乙方在得到甲方的合同終止通知后，應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行，乙方應賠償甲方因此產生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨，甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的'內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準：因乙方延期交付，造成甲方訂單合同不能正常履行而產生的損失，以甲方與外方或定作方協議約定價格確定，違約損失依甲方與外方或定作方協議中的約定確定，其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數額確定，訴訟費、律師費依票據確定。
八、本合同未盡事宜由雙方協商解決，產生爭議由______法院解決。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。簽字后立即生效。
甲方(公章)：_______________ 乙方(公章)：_______________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
加工合同 篇21
甲方(委托方)：_________
乙方(加工方)：_________
甲乙雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：
第一條協議內容
(1)甲方根據下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品訂單將按本協議規定向乙方發出;
(2)乙方根據下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關產品將按本協議規定完成。
第二條甲乙雙方權力和義務
(1)加工流程中甲方只負責購買原料，乙方負責原料的接收和檢驗，然后按照聚酯和聚酯
漿料的生產工藝進行加工，同時包裝材料也由乙方自行購買，并制定成品的商標、商號，承擔成品的.運輸等全部事宜;
(2)加工成品的各項理化指標均由乙方按照需方要求制定，同時做好在線監測和品質控制，并對產品質量和交貨期負全部責任;
(3)加工費按照每次購買原料的成本費由甲乙雙方協商核算，甲方向乙方支付加工費用后，乙方要及時向甲方開具增值稅發票。
第三條聯合聲明
(1)甲乙雙方僅是協議經營關系，雙方具有獨立的經營地位，不存在內部管理關系。
(2)甲乙雙方認同本協議為經濟協作協議，一切爭議為民事爭議。
第四條協議有效期限和續簽方案
本協議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續簽。
第五條糾紛解決方法
執行本協議發生爭議，由當事人雙方協商解決。協議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：_________
乙方：_________
甲方代表人簽字：_________
乙方代表人簽字：_________
____年____月____日
加工合同 篇22
委托方：_________（甲方）
承攬方：_____________（乙方）
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________
項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5、質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式：
____________________。
7、違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：____________________
年 月 日
加工合同 篇23
建設單位：_________
施工單位：_________
日期：_________
施工合同書建設單位（以下簡稱甲方）：_________
施工單位（以下簡稱乙方）：_________
甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達成以下條款，以便共同遵守。
第一條：工程范圍、造價數量、單價、總價
1.1工程范圍：
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻，其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價：
(詳見后附報價書之報價明細表)
1.3工程數量及總價合計：
(詳見后附報價書之工程報價總表)
1.4此總價結算時單價不變，面積按實際完工展開面積結算，如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協商后以增補協議形式確定。
1.5本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。
第二條：工程用料
2.1玻璃：幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認。
2.2鋁合金型材：
均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-t5鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足aa15級要求，按乙方提供的樣品確認。
2.3硅酮結構膠及密封膠：
選用鄭州中原膠廠產的mf811硅酮結構膠及mf889硅酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認。
2.4幕墻開啟配件：國產優質七執手。
2.5鋼件：國產優質q235b鋼型材。
第三條：付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進場后七日內，甲方付給乙方合同總價的30％作為第一次工程進度款；
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；
3.3玻璃安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；
3.4幕墻安裝完成后，甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80％；
3.4驗收合格后三十日內，甲方付到結算總價的97％給乙方，剩余3％從驗收之日起一年保修期滿后，10日內一次性付清。
3.5甲方如不按協議條款支付款項，乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知，甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。
第四條：甲乙雙方責任
4.1甲方責任：
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料；
4.1.2辦理施工許可證；
4.1.3在乙方進場前，清除施工現場內影響乙方施工的障礙；
4.1.4組織有關單位與乙方的協調會；
4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，并進行簽署；
4.1.6組織和配合質檢及有關部門，監督檢查工程質量，及時簽認分部工程質量驗收，辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作；工程進行中隱蔽工程或中間工程需驗收時，甲方接通知后48小時未到場驗收，則視為驗收合格；質量符合規定要求，驗收48小時后甲方代表不簽，視為已批準，乙方可繼續施工。
4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作；
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關部門進行玻璃幕墻驗收；
注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。
4.2乙方責任：
4.2.1對幕墻進行設計，經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用，保證設計符合國家有關規范要求，對設計質量負責，承擔因設計質量問題引起的一切后果，并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。
4.2.2嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監理的.監督管理，發現問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的一切后果；
4.2.3編制施工組織設計和工期進度計劃，并經甲方審核通過；
4.2.4負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款；
4.2.5嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定，確保施工安全及文明施工；
4.2.6作好施工原始記錄，在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗收資料，保證驗收通過，如因乙方資料或其他原因，致使工程未能按時通過驗收，由此造成的甲方損失由乙方承擔。
第五條：工期
5.1開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期：b棟40天，c棟50天，合同簽訂之日開始計算，滿足現場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延；
5.3.1由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內容變化；
5.3.2一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時；
5.3.3由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等；
5.3.4甲方不按合同規定支付工程款；
5.3.5其它非乙方原因的停工；
5.4以上情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復，否則視為同意。
第六條：工程質量
6.1工程質量等級：確保工程質量達到國家規定的"合格標準"，爭創優良工程。
6.2工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。
6.3工程竣工后，乙方向甲方提供質量保證書，保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。
第七條：設計變更
7.1甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。
7.2由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。
第八條：竣工、結算與保修
8.1工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后十天內，向所屬建設主管部門提交驗收申請，并組織有關部門進行驗收；如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續；如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。
8.2工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年，按國家規定的保修條款執行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續履行，雙方應簽訂工程停、緩建協議。
9.2工程停緩建后，乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。
第十條：其它
10.1所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發生爭議，雙方本著友好態度協商解決；協商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解；如調解不成，可向法院起訴。
10.3本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經濟損失。
10.4本合同待工程驗收,工程結算完成,甲方支付完工程款，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執一份，副本陸份，雙方各執叁份。均具同等法律效力。
甲方:_________
乙方:_________
加工合同 篇24
甲方：___________（以下簡稱甲方）
乙方：___________（以下簡稱乙方）
根據平等、互利、雙贏的原則，經甲、乙雙方協商，就甲方委托乙方加工___________業務，特訂立本協議。
一、委托方式
甲方提供下屬生產基地黃酒釀造所產生的酒糟，由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產，剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產加工
乙方具備相關生產場所，并獲政府部門生產許可，配備與甲方生產規模相一致的'提取糟燒酒精生產能力，即具備加工日產酒糟最高值的能力。
甲方如出現生產的重大調整或生產規模的擴大，應提前半年通知乙方；乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產能力的也應提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的，乙方不能以此為由拒絕加工；甲方也不因此在計量和計價上作調整。
三、結算辦法
1、酒糟數量：按甲方冬釀年度主糧投料的____%計算；
2、酒糟價格：以每公斤____元計算；
3、酒精價格：成品折合成____酒精度，以每噸價格____元計算；
4、總價結算：甲方發出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵，其差額由各自給付。
5、結算時間：以每____黃酒釀期結束為結算時間。
四、成品質量
乙方在生產過程中不得添加輔料，糟燒酒精質量指標包括香味、酒度、甲醇含量等須符合國家食用酒精要求；
乙方不得外購酒精充當自產酒精，或在自產酒精中添加部分外購酒精。如有發現，甲方有權要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責酒糟裝運、現場清理，并保證裝運及時，環境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求，送至甲方指定倉庫。
六、安全責任
乙方應根據國家有關酒類生產、消防等法規要求組織生產。
乙方對生產、運輸、裝卸等業務中的安全負全責。
七、協議期限
本協議自簽訂日起五年有效。
協議到期后，經甲、乙雙方協商可進行續簽。
八、其他事項
本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商。
本協議一式四份，甲、乙雙方各執兩份。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協議簽訂日期：___________
協議簽訂地：___________
加工合同 篇25
委托方：_________紡織器材廠（甲方）
承攬方：_____________電鍍廠（乙方）
1．加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：
項目：
產品名稱：
規格單位：
數量單價（元）：
總價（元）：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計_______萬。
2．質量標準：
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3．原料供應：
加工用鋅塊由甲方供應。
4．交貨方式：
由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。
5．質量驗收方法：
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6．結算方式：
7．違約責任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：（蓋章）________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
加工合同 篇26
合同編號：______________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點：______________________
簽訂時間：________年____月____日
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱：_________
規格型號：_________
計量單位：_________
數量：_________
報酬：_________
交貨期限及數量：_________
單價：_________
金額：_________
合計：_________
合計人民幣金額（大寫）：_________
�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接）
第二條定作人提供的材料
材料名稱：_________
規格型號：_________
計量單位：_________
數量：_________
質量：_________
提供日期：____年____月____日
消耗定額：_________
（注：空格如不夠用，可以另接）
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________
第四條加工物的技術標準、質量要求：_______________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_______________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的________日內答復。
第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：_____________________________
第十一條加工物的`檢驗標準、方法、地點及期限：_______________
第十二條報酬的結算方式及期限：____________________
第十三條定作人在________年________月________日前交定金（大寫）________________元。
第十四條本合同解除的條件：______________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是，否）可以留置加工物。
第十六條違約責任：_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：
�。ㄒ唬┨峤籣_______________仲裁委員會仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條其他約定事項：____________________________
定作人
單位名稱（章）：_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
電報掛號：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
承攬人
單位名稱（章）_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
電報掛號：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
鑒（公）證意見：_________
經辦人：_________
鑒（公）證機關（章）_________
_____年_____月_____日
�。ㄗⅲ撼龂伊碛幸幎ㄍ�，
鑒（公）證實行自愿原則）
監制部門：__________________
印制單位：__________________
【加工合同】相關文章：
加工廠加工承包合同12-05
加工合同實用11-08
加工合同 范本02-20
外協加工合同04-29
加工承攬合同04-30
加工承攬合同06-20
（精選）承攬加工合同07-12
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同06-13
承攬加工合同[精選]02-26