建筑工程施工合同【薦】
在當今社會,人們對合同愈發重視,合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編精心整理的建筑工程施工合同,歡迎大家分享。
建筑工程施工合同1
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區__________金屬制品廠的經營者,佛山市__________區__________金屬制品廠經營場所:_________________佛山市__________區__________鎮街道__________工業區__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業園的`車間b、c的金屬鋼結構工程。
《工程承攬責任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉包分包關系,這種關系直接導致原告的合法債權難以實現。根據法律規定,兩被告應對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權益,原告現依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同2
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
一、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
二、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(一)、該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
(二)、該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的`中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同3
發 包 人:(以下簡稱甲方)
承 包 人:(以下簡稱乙方)
說明:本合同根據廣東省建設廳推行的《廣東省建設工程標準施工合同》編制而成,作為發包人和承包人的合同簽訂的.版本,合同條款須根據招標文件的要求及承包人的投標文件內容適當調整補充;
第一部份 協議書
一、工程概況
工程名稱:***拘留所遷建工程
工程地點:***石鼔鎮原知青場
工程規模及內容:辦公樓4層,監房2層,高度16.5米,總建筑面積6849.22平方米
結構形式: 框架
工程立項、規劃批準文件號:高發改審函【20xx】16號
資金來源:爭取上級支持,不足部分由地方財政配套資金解決
二、工程承包范圍
承包范圍: 施工總承包(包括建筑及安裝工程)
三、合同工期
工程合同工期總日歷天數:235天。
擬從 20xx 年 12 月 30 日開始施工,至 20xx 年 8 月 21 日竣工完成
四、質量標準
工程質量標準:要求達到國家建設工程質量驗收標準 (GB50300-20xx)合格以上。
五、合同價款
合同總價(大寫): ** ;(小寫): 7 元。
項目單價:□詳見承包人的投標報價書(招標工程);
詳見經確認的工程量清單報價單或施工圖預算書(非招標工程)。
六、組成合同的文件
組成合同的文件及其優先解釋順序與本合同第二部分《通用條款》第 2.2 款賦予的規定一 致。
七、詞語含義
本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》第 1 條賦予它們的定義相同。
八、承包人承諾
承包人向發包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定實施、完成并 保修合同工程,履行本合同所約定的全部義務。
九、發包人承諾
發包人向承包人承諾已閱讀、理解并接受本合同所有條款,按照本合同約定的時限和方法 支付工程款及其他應當支付的款項,履行本合同所約定的全部義務。
十、合同生效
訂立合同時間:年月日
訂立合同地點: ***公安局會議室 合同雙方當事人約定本合同自雙方簽字、蓋章后,于 即時 生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同4
發包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯系電話:________
承包人(全稱):________法定代表人:________住所:________聯系電話:________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況工程名稱:________工程地點:________工程內容:________工程立項批準文號:________資金來源:________工程承包范圍:________
二、合同工期風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
合同工期總日歷天數__________天開工日期:________年____月____日竣工日期:________年____月____日
三、工程總造價
1、簽約合同價為:________________人民幣(大寫)_________ (_________元);其中:
(1)安全文明施工費:人民幣(大寫)____ (____元);
(2)材料和工程設備暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(3)專業工程暫估價金額:人民幣(大寫)____ (____元);
(4)暫列金額:人民幣(大寫)____ (____元)。
2、合同價格形式:________________風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、工程質量標準工程質量符合_______質量標準風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
五、材料的提供承包人在每月____日將下月采購的材料設備以報表形式報發包人,經發包人確認后方可采購。采購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認后方可使用。
六、雙方一般權利義務
1、發包人派駐的工程師姓名:____________________;職務:_____________________;職權:___________________________________________________。
2、監理單位委派的工程師姓名:____________________;職務:_____________________;發包人委托的職權:_____________________________________;需要取得發包人批準才能行使的職權:________________________________。
3、不實行監理的,工程師的職權:___________________________________。
4、承包人代表姓名:____________________;職務:_____________________;職權:_________________________________________________。
5、發包人代表姓名:____________________;職務:_____________________;職權:___________________________________________________。
七、工程價款結算
1、合同簽訂____日內,甲方應付工程總造價的._____%給乙方作工程預付款。
2、鋼架安裝完成____日內,甲方再付工程總造價的_____%給乙方作鋼構件材料款。
3、工程施工完畢驗收合格,____日內甲方再付工程總造價的_____%給乙方作工程尾款。
八、工程的驗收
1、各工序應按施工技術標準進行質量控制,每道工序完成后,專職質量檢查員應進行檢查。
2、施工時對路X的中線樁位進行放樣測量,對箱涵的基坑開挖及所有基礎位置進行放樣,由專職質量檢查員組織監理對測量放樣進行復測,保證施工的準確性。
3、臺背或墻后填土、路X填筑碾壓完成規定作業遍數后,在平整度符合規定標準的基礎上,采用灌砂法進行檢驗路X壓實度,檢驗合格,并經監理工程師簽證后方可進行下一層填筑。
4、鋼筋施工過程中專職質量檢查員應對鋼筋規格、數量、位置隨時進行復核檢查,特別注意一些較復雜部位的鋼筋如橋頭搭板鋼筋,在安裝完成后應進行檢查驗收,鋼筋必須綁扎牢固,鋼筋不得有滑動、轉折、移位等情況。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
九、維修責任
1、屬于保修范圍、內容的項目,承包人應當在接到修理通知之日起7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理的,發包人可以委托其他人員修理。
2、發生須緊急搶修事故的,承包人在接到事故通知后,應當立即到達事故現場搶修。
3、對于涉及結構安裝的質量問題,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定,立即向當地建設行政主管部門報告,采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案,承包人實施保修。
4、質量保修完成后,由發包人組織驗收風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十、違約責任發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償。
十一、爭議的解決本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
發包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
承包人:________委托代理人:________電話:________傳真:________開戶銀行:________賬號:________編碼:________
________年____月____日
建筑工程施工合同5
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保xx,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他/有關法律、法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設工程組織施工事項協商一致,特訂立本協議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術要求:
四、工程造價:本工程預算價為xx萬元。
五、承包方式:包工包料。
六、結算方式:本工程結算時委托有資質的.中介機構結算審核下浮率為xx,工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式:工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%,余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期:工期總日歷天數為xx天,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經甲方確認后,工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工,按時保質保量完成,工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識,做好現場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應的施工資質,經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為xx個月,質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內,乙方未進場修復,視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份,乙方執壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
簽訂日期:
建筑工程施工合同6
發包人(全稱):__________________
承包人(全稱):__________________
一、工程概況
工程名稱:_____________
工程地點:_____________
工程內容:_____________
工程立項批準文號:_____________
資金來源:_____________
二、工程承包范圍:
三、合同工期:_____________
開工日期竣工日期:_____________
四、工程質量標準:質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定為合格工程標準為依據,承包人按約定的時間和要求提出施工工藝,經發包人認可后執行。
五、合同價款
金額(大寫):_____________________________元(人民幣)
¥:_____________________________元
六、組成本合同的文件包括:
1、本合同專用條款
2。標準、規范及有關技術文件
3、圖紙
4、工程量清單
5、工程報價單或預算書,雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成。
七、發包人向承包人提供圖紙日期和套數:6套。發包人應按專用條款約定的日期和套數,向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的,發包人應代為復制,復制費用由承包人承擔。承包人應在施工現場保留一套完整圖紙,供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。
監理單位委派的工程師
姓名:_______________
職務:_______________
發包人委托的職權:__________________
需要取得發包人批準才能行使的職權:______________________________________________
發包人派駐的工程師
姓名:________________
職務:________________________
職權:_________________________________________________________________________
承包方項目負責人:_____________
承包人委托的職權:_____________
項目經理:_____________
八、雙方約定現場工程師工作職權:
工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件,與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時,可將此函件提交工程師,工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時,工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外,發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。
工程師的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給項目經理,項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,工程師可發出口頭指令,并在48小時內給予書面確認,承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的,承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后48小時內不予答復的,視為口頭指令已被確認。
承包人認為工程師指令不合理,應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告,工程師在收到承包人報告后24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定,并以書面形式通知承包人。緊急情況下,工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議,但工程師決定仍繼續執行的指令,承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔,延誤的工期相應順延。項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時,項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施,并在采取措施后48小時內向工程師關交報告。責任在發包人或第三人,由發包人承擔由此發生的追加合同價款,相應順延工期;責任在承包人,由承包人承擔費用,不順延工期。
九、發包方的工作:
1、在開工前7日內將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點,保證施工期間的需要;開通施工場地與城鄉公共道路的通道,約定的施工場地內的主要道路,滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通;
2、向承包人提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責;
辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續(證明承包人自身資質的證件除外)在開工前7日內完成;
3、確定水準點與座標控制點,以書面形式交給承包人,進行現場交驗在開工前7日內完成;
4、組織承包人和設計單位進行圖紙會審和設計交底在開工前7日內完成;
5、協調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作、承擔有關費用;
十、承包人的工作:
1、在每月1日向工程師提供年、季、月度工程進度計劃及相應進度統計報表;根據工程需要,提供和維修非夜間施工使用的照明、圍欄設施,產負責安全保衛;向發包人提供施工場地辦公和生活的房屋及設施,發包人承擔由此發生的費用;
2、遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定,按規定辦理有關手續,并以書面形式通知發包人,發包人承擔由此發生的費用,因承包人責任造成的罰款除外;
3、已竣工工程未交付發包人之前,承包人按專用條款約定負責已完工程的保護工作,保護期間發生損壞,承包人自費予以修復;發包人要求承包人采取特殊措施保護的工程部位和相應的追加合同價款,按約定做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物(包括文物保護建筑)、古樹名木的保護工作;
承包人應按約定的日期,將施工組織設計和工程進度計劃在開工前提交,工程師逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。承包人必須按工程師確認的進度計劃組織施工,接受工程師對進度的檢查、監督。工程實際進度與經確認的進度計劃不符時,承包人應按工程師的要求提出改進措施,經工程師確認后執行。因承包人的原因導致實際進度與進度計劃不符,承包人無權就改進措施提出追加合同價款。
工程師認為確有必要暫停施工時,應當以書面形式要求承包人暫停施工,并在提出要求后48小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工,并妥善保護已完工程。承包人實施工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師作出的處理意見后,可以書面形式提出復工要求,工程師應當在48小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見,或收到承包人復工要求后48小時內未予答復,承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的,由發包人承擔所發生的追加合同價款,賠償承包人由此造成的損失,相應順延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承擔發生的費用,工期不予順延。
十二。、工程質量檢驗:
質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。工程質量達不到約定標準的部分,工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔,相應順延工期。
十三、隱蔽和中間驗收的內容:
基礎工程具備隱蔽條件或達到主體中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,工程師應承認驗收記錄。經工程師驗收,工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,工程師不在驗收記錄上簽字,視為工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。
十四。安全施工與檢查:
承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由承包人承擔。因發包人原因導致的安全事故,由發包人承擔相應責任及發生的費用。
十五、合同價款確定與支付:
工程取費按丙類計算,執行現行內蒙地區定額標準結合圖紙和實際工程量為計算依據,參照當地的政策。法規。文件。現行材差和人工費調差。主體兩層封頂后發包方支付以完工程量80%工程款,主體全部封頂后發包方支付已完工程量的80%工程款,裝修工程中期發包方支付裝修工程的造價60%工程款,完工驗收合格后一月內支付工程款額度達到工程總造價的95%。
十六、工程量的確認:
承包人應按約定的時間,向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后7天內按設計圖紙核實已完工程量(以下稱計量),并在計量前24小時通知承包人,承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量,計量結果有效,作為工程價款支付的依據。工程師收到承包人報告后7天內未進行計量,從第8天起,承包人報告中開列的工程量即視為被確認,作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人,承包人未能參加計量,計量結果無效。
十七、工程款(進度款)支付:
在確認計量結果后5天內,發包人應向承包人支付工程款。發包人超過約定的支付時間不支付工程款(進度款),承包人在約定支付時間7天后向發包人發出要求支付的通知,發包人收到通知后仍不能按要求支付,承包人可在發出通知后7天停止施工。發包人可與承包人協商簽訂延期付款協議,經承包人同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第5天起應付款的貸款利息。發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任。
十八、材料設備供應:
由發包人所供應材料必須符合使用標準并且不得高于當地市場價格,工程竣工結算時執行地區定額材差指導價格。
十九。工程設計變更:施工中發包人需對原工程設計變更,應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。變更超過原設計標準或批準的建設規模時,發包人應報規劃管理部門和其他有關部門重新審查批準,并由原設計單位提供變更的相應圖紙和說明。承包人按照工程師發出的變更通知及有關要求,進行下列需要的變更:更改工程有關部分的標高、基線、位置和尺寸;增減合同中約定的工程量;改變有關工程的施工時間和順序;其他有關工程變更需要的附加工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承包人損失,由發包人承擔,延誤的工期相應順延。
承包人在工程變更確定后14天內,提出變更工程價款的報告,經工程師確認后調整合同價款。變更合同價款按下列方法進行:合同中沒有適用或類似于變更工程的價格,由承包人提出適當的變更價格,經工程師確認后執行。承包人在雙方確定變更后14天內不向工程師提出變更工程價款報告時,視為該項變更不涉及合同價款的變更。工程師應在收到變更工程價款報告之日起14天內予以確認,工程師無正當理由不確認時,自變更工程價款報告送達之日起14天后視為變更工程價款報告已被確認。
二十、竣工驗收與結算:
工程具備竣工驗收條件,承包人按國家工程竣工驗收有關規定,向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。發包人收到竣工驗收報告后15天內組織有關單位驗收,并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后15天內不組織驗收,或驗收后14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。工程竣工驗收通過,承包人送交竣工驗收報告的`日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為承包人修改后提請發包人驗收的日期。發包人收到承包人竣工驗收報告后15天內不組織驗收,從第16天起承擔工程保管及一切意外責任。工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的,發包人不得使用。發包人強行使用時,由此發生的質量問題及其他問題,由發包人承擔責任。
工程竣工驗收報告經發包人認可后15天內,承包人向發包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價款調整內容,進行工程竣工結算。發包人收到承包人遞交的竣工結算報告及結算資料后10天內進行核實,給予確認或者提出修改意見。發包人確認竣工結算報告通知經 二十一、違約、索賠和爭議:
爭議發生時向有管轄權的人民法院起訴,違約方并承擔工程總造價5%違約罰金,并承擔給對方直接造成的經濟損失。
二十二、雙方關于不可抗力的約定:
不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災,以及專用條款約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。不可抗力事件發生后,承包人應立即通知工程師,產大力所能及的條件下迅速采取措施,盡力減少損失,發包人應協助承包人采取措施。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況,及預計清理和修復的費用。不可抗事件持續發生,承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內,承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔:
(1)工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害,由發包人承擔;
(2)發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責,并承擔相應費用;
(3)承包人機械設備損壞及停工損失,由承包人承擔;
(4)停工期間,承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔;
(5)工程所需清理、修復費用,由發包人承擔;
(6)延誤的工期相應順延。因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的,不能免除遲延履行方的相應責任。
二十三、保險:
工程開工前,發包人為建設工程和施工場內的自有人員及第三人人員生命財產辦理保險,支付保險費用。運至施工場地內用于工程的材料和待安裝設備,由發包人辦理保險,并支付保險費用。發包人可以將有關保險事項委托承包人辦理,費用由發包人承擔。
承包人必須為人事危險作業的職工辦理意外傷害保險,并為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險,支付保險費用。保險事故發生時,發包人承包人有責任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。
二十四、合同終止和解除:
發包人承包人履行合同全部義務竣工驗收合格并且工程款結算完畢后本合同即告終止。
發包人承包人協商一致或停止施工超過56天,發包人仍不支付工程款(進度款),承包人有權解除合同。因一方違約(包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。合同解除后,承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作,按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件,支付以上所發生的費用,并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用,由發包人承擔,因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外,有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。
二十五、工程保修范圍和時間:
保修范圍有防水項目保修期限2年。給排水項目保修期限1年。供熱項目保修期限2年。維修經費使用預留的5%保修金。
二十六、本合同一式六份,正本兩份,副本四份,簽字蓋章后生效。
合同訂立時間:________年__________月__________日
合同訂立地點:
發包人:(公章)_______________________
承包人:(公章)______________________________
住所:_______________________________
住所:______________________________________
法定代表人:_________________________
法定代表人:________________________________
委托代表人:_________________________
委托代表人:________________________________
電話:_______________________________
電話:______________________________________
傳真:_______________________________
傳真:______________________________________
開戶銀行:___________________________
開戶銀行:__________________________________
賬號:_______________________________
賬號:____________________________________
_____________年_____________月_____________日
建筑工程施工合同7
甲方(發包方):
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律,行政法規,遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經雙方協商,就 工程施工事宜達成協議并形成如下條款,協議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱:
2、工程地址:公園道西側
3、結構類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡。
4、合同價款:合同價款以正式建設工程施工合同確定的數額為準。
5、施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應施工用水機具;施工場地道路由乙方負責,公共道路由乙方負責;費用由甲方承擔,甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6、工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7、工程質量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內的樁基礎、土建、給排水、暖通、電氣內容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業分包項目乙方負責預埋、預留等內容。配合專業分包工程項目的界限:
a、基礎土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內。土方回填運距據實簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業項目另行分包。
2、甲方要求: 本工程合同(協議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉包和分包整體工程,一經發現,立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關部門依據相關規定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內撥付已完成工程量價款的80%,以后每月撥付一次,每月的26日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方沒有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結算完成后30日內甲方向乙方撥付至工程結算總價款的95% 。
3、剩余工程結算款的5%作為工程質量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內支付質量保證金總額的60%,滿兩年十五日內支付至質量保證金總額的80%,滿三年后28日內一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結算書次日算起2個月審核完畢,結算中雙方如有爭議必須通過當地造價部門裁定。
四。結算方法:
1、工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結算造價。
2、執行20xx年《全國統一建筑工程基礎定額河北省消耗量定額》、《全國統一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統一建筑安裝工程消耗定額》及相關定額,相關費用標準編制施工圖結算,認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設備、材料價格。采用經甲方確認的市場價格調整(輔材及周轉、攤銷材料不做調整):機械費、人工費、措施費項目按定額規定計算并調整。
3、甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應配合甲方的專業發包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應的合同總價的2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔。
4、采購價格的認定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調差依據,采用市場價格的,雙方認定的價格為調差依據,進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調價依據;工程逾期,但材料價格上漲時,以批準的工程計劃規定的完成時間的價格為調差依據。
五。工程設計變更
1、 工程施工過程中,甲乙雙方應根據項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內容進行現場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監理方和乙方授權代表簽字蓋章生效,乙方必須將現場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結算的依據,由此發生的工程費用結算方法執行第四條。
2、設計變更、工程洽商發生后一個月內因乙方責任不辦理簽字手續將不增加價款調整(如果屬于減項則調減工程價款)。
六。 材料進場要求及計價
1、 及主體工程質量及影響小區統一效果的設備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設備甲方認質認價,由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設備嚴把質量關,材料設備進場前必須做好檢驗,做施工規定的必要的`試驗等。經驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經甲方、監理單位認可。工程定位放線由規劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3、進場材料設備與設計和樣品要求不符合的產品,甲方和監理方應禁止使用。由乙方按甲方和監理方要求的時間運出施工現場,重新采購符合要求的產品,并由乙方承擔由此產生的費用,工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現場代表,負責協調各方關系并代表甲方對施工圖設計、工程質量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質量的確認等進行全面管理,履行合同約定的內容。
2、 乙方委派項目經理全面負責本工程施工管理與服務工作,協調現場內所有專業施工隊的現場施工組織、管理、進度、技術、質量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設備保存,履行本合同約定內容。
3、 乙方現場臨時設施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網管線及相應配套附屬設施工程施工。
4、 工程竣工后(以質監站驗收日期為準)90日內,乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續的所有相關資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監理的管理,甲方有權直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內的實際工程量并執行河北省20xx定額基價進行結算(材料價格調整執行第四條款第二條),由乙方承擔全部違約責任;凡工程存在質量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質量隱患或發生質量缺陷不改正的,每發生一次,甲方視具體事項給予經濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6、 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經甲方簽認后才能進場,并執行合同約定的相關內容,并由乙方承擔由于工程分包而引發的相關責任。
7、 為了保證工程質量甲方有權制訂工程材料和對材料進行認價,乙方必須根據甲方要求及質量標準采購工程材料。
八。違約責任
1、 因甲方原因造成的停工,由甲方駐現場項目經理和監理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建,甲方在1個月內結算完畢并支付乙方已經完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工,不按時交付工程,每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期,甲方有權責令乙方撤場,解除本協議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4、 如乙方工程質量出現較大問題造成甲方損失的,由乙方承擔并且乙方應按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發現乙方有重大質量、安全事故,甲方有權責令乙方撤場并解除本合同,由此引起的后果由乙方負責。
5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金,可由發包方直接從承包方任何未結付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定,如因乙方欠付任何第三人債務,被起訴并導致甲方作為共同被告,或依法保全甲方對乙方的責權或因乙方的任何原因導致甲方接受人民法院或仲裁機構的協助執行或財產保全通知的,除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協助執行材料后10日內全額自行償還拖欠債務,并協調撤回起訴或撤銷保全或協議執行義務,或在10日內按權利人起訴額度向甲方提供保證金,否則,將視同乙方資產及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行,甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內,乙方向甲方指定的賬戶內打入保證金貳佰萬元人民幣,待乙方進場后15日內甲方退還乙方全部保證金,且甲方不支付任何利息。(本意向書簽訂后3日內保證金未打入指定賬戶內,此意向書作廢)甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工,如果不開工甲方無條件退還乙方保證金(人民幣:貳佰萬元整),如果保證金未能在進場15日內(即6月30日)退還,則由歸還,且需按保證金日千分之五計息給乙方,計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結算的依據,具有法律效力,《建設工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續之用。本意向書與正式建設工程施工合同如有不同,以正式建設工程施工合同為準。
十二。 未經事宜雙方友好協商,另行簽訂補充協議,如發生爭議可協商解決,協商不成可直接向當地人民法院起訴。
十三。本合同一式肆份,雙方各持貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同8
發包人:
承包人:
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規規定,參照該項目主體工程條款,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,訂立本協議。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程內容:
二、工程范圍:
三、合同工期:
本工程自 年 月 日至 年 月 日,工期日歷 天,不可避免的自然災害除外。
四、質量標準:
達到本工程招標文件及主體工程相關條款約定的技術規范。
五、合同價款:
本工程采用總價包干形式即包工包料的固定價格形式發包。合同價格為施工圖紙所涵蓋內容共人民幣元整(¥: 元)。
六、工程款的結算及支付:
本協議所涉及工程款的支付:采用無預付款方式,承包人按照本協議要求完成施工任務后,向發包人提供三套完整的工程量驗收計量報告及工程款支付資料,經發包人、監理工程師驗收合格和簽字認可,并通
過相關程序審批后,由發包人支付工程款60%;在整個工程竣工驗收合格和完成工程結算及決算審計工作后,再支付工程款30%,余下10%工程款作為質量保修金在工程保修期滿后無任何質量問題即無息付清。
七、各方權利和義務:
(一)發包人
1、開工前向承包人提供現場的水準點及完整的施工圖三套。
2、開工前組織承包人、設計單位、工程質量監督等人員參加圖紙會審,并由設計人員交待技術參數及標準。
3、對承包人在施工過程中出現違規操作或出現質量和安全隱患時,有權下達停工通知,并要求在不增加工期情況下予以返工,直至合格為止。
(二)承包人
1、按招投標文件和主體工程合同條款規定及國家相關規定辦理工程建設過程中(含招投標)屬于承包人辦理的各項手續,并承擔其稅費。
2、負責施工用水、用電、續接和臨時設施的.準備工作及其費用。
3、嚴格按施工圖及說明進行施工,確保工程質量,按合同規定時間如期完工,工程完工后清運建筑垃圾及多余土方,做到工完場清和場地平整。
4、在施工過程中,要注意安全生產、文明施工,如發生安全事故一切責任均由承包人承擔(包括承擔安全部門或機構作出的處罰),發包人概不負責。
5、工程完工后,承包人應及時整理工程結算資料,通過有資質中介機構進行決算,向發包人申請進行竣工結算、決算審計和撥付工程價款。
6、承包人應按技術規范要求施工,隨時接受發包人、監理機構和質量監督部門的監督檢查,并為檢查提供便利條件。
7、在簽訂本協議時,承包人以現金的方式交納履約保證金萬元(¥:萬元)到發包人帳戶。依據本次的招標文件規定,若承包人不全面履行合同出現違約情況,發包人將按招標文件及合同的約定不返還履約保證金。
8、承包人在施工過程中履行完全部條款,待整個工程驗收合格并通過竣工決算完畢后無息退還余下履約保證金。
八、質量要求:
參照主體工程合同條款執行。
九、違約責任:
參照主體工程合同條款執行。
十、本協議如與主體工程合同有相抵觸的,以主體工程合同為準。
十一、在工程施工過程中,發包方書面給予承包方的工作聯系函屬本協議的補充文書,與本協議具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,發包人、承包人各執二份,公證人面軍執一份,自合同各方法人或其委托代理人和公證人簽字蓋章后生效,履行完全部合同條款后失效。
十三、未盡事宜,經合同方共同協商解決。
發包人簽章:(公章)
承包人:(公章)
年 月 日
年 月 日
建筑工程施工合同9
甲方:_______________(發包方)
乙方:_______________(承包方)
經甲乙雙方友好協商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當地有關法律、法規,本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設施工事項達成共識,具體內容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內容及承包范圍:_______________
4、建筑規模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質量等級:合格。
7、設計變更按甲方書面通知并經甲方代表簽字蓋章確認的變更通知為準。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準備
1、工程所需鋼結構構件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備,包括吊機生產車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現場條件,協調現場情況,為乙方正常施工創造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質量,施工技術及安全生產。
(3)安排指定現場的施工人員的生活區位置。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(1)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內,向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內,編制出工程施工組織設計及進度計劃,報甲方批準后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料,并接受甲方職能部門的檢查指導。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準,由此造成的全部相關費用由乙方承擔;在規定時間內,乙方未能及時返工整改,甲方有權指出乙方出場、停止安裝,并承擔一切經濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協議簽署后乙方應在_________年______月___日內進駐現場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監理工程師可向乙方發出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內作業時間標準)。
第五條工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書,按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級,由乙方負責;達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查,監督和處理。
4、在規定的保修期內,由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴格按照國家現行有關建筑法律法規、施工規范、標準及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經評定為不合格工程,甲方有權向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、施工過程中質量不符合要求時,甲方或監理有權要求乙方停工整頓或返工處理,情節嚴重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔。
7、乙方在施工中,為確保工期、質量、安全,必須使用符合安全標準的施工機械,對危及生產安全的機械一律不得進入現場施工。
8、在施工中及施工現場出現的一切安全事故由乙方負責。
第六條:文明、安全生產
1、施工現場必須滿足省市有關安全文明施工規定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。
3、施工期間必須注意安全生產,嚴格遵守安全生產的有關規定,遵守勞動用工條例,工地發生的任何責任事故,由乙方承擔全部責任。
第七條:工程款的支付與結算
1、雙方同意按照進行結算。
2、施工用水電
甲方負責施工現場的三通一平全部到位。
施工產生的水、電費由乙方承擔(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔,產生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內,因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協議繼續有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經甲方核實確認工程量價款后______日內向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質的專職工程核算人員積極配合審計結算。結算時間為______個月。工程結算審計______個月內完成。竣工資料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協議支付,直至結清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權停止施工,由此造成的工期延長,工期相應順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協商解決辦法,如協商不成,乙方有權申請人民法院進行依法解決。
第十條質量保修
質保期內如出現質量問題,乙方接到甲方通知______小時內不進行維修,甲方有權安排他人維修,所產生的'費用從質量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責任
1、協議后效后,某一方不履行協議或單方終止協議、或單方原因造成對方終止協議的,應承擔工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結構工程施工合同。
2、乙方負責按時清理施工產生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協議中的所有條款均為合同的內容,均納入合同管理中。本協議條款與大合同有沖突的地方,以本協議條款為準。
4、本協議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協商處理,協商無果至當地仲裁委員會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同10
發包方:______________(以下簡稱甲方)
承包方:______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定,甲、乙雙方經友好協商,本著平等自愿、互惠互利的原則,就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議:
1、甲方提供土地一宗,由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)。
2、該土地位于______________,四至為:東至______________,南至______________,西至______________,北至______________,使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
3、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準,甲方保證手續齊全并獲得批準。
4、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
5、該建筑工程設計由甲方負責,乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設,施工中的安全責任由乙方負責,甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
6、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準,組織某某建筑公司進行建設。但是,因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
7、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
8、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工,_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收,視為工程合格,甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格,乙方應負責無償維修,直到驗收合格為止。
9、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本:
(1)該建筑工程竣工驗收合格后30日內,甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
(2)該建筑工程竣工驗收合格后,甲方每年支付乙方_______%的`實際建設成本,每年的_______月_______日前一次性全額支付,余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報,每年的_______月_______日前一次性全額支付,所有款項在_______月_______日前付清。
10、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責,甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失,乙方應負責賠償。
11、該建筑工程驗收合格后,因任何一方擅自改變工程主體結構,因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
12、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境,積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中,非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責,因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
13、工程竣工驗收合格后,如工程被閑置、被破壞、被拆遷,甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
14、如一方違反合同約定,違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金,違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
15、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行,審計費用由乙方承擔。
16、本合同的簽訂地在______________,凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方應友好協商解決,協商不成,根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》,由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份,由甲乙雙方各執一份,經雙方簽蓋章后生效。
甲方(公章):________________乙方(公章):________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
建筑工程施工合同11
甲方:_________________
乙方:_________________
現甲方在自己新地基上新建一幢磚混結構住宅樓,由乙方負責承包室內外裝飾工程施工。經雙方協商,本著平等自愿原則,簽訂以下小型建筑工程施工合同條款:_________________
一、工程概況
外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內墻裙高1.5米及鋪設地板磚、樓梯踏步、衛生間貼磚,即水電和膩子粉刮白除外的一切內外裝飾工程。
二、承包形式
干包,包工不包料。
1.整個工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行購買和加工。
2.整個工程所需的'腳手架以及其它施工用具由乙方提供,并負責安裝、拆除和拖運。
3.整個工程所需人工由乙方提供,甲方不參與施工。
4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。
三、承包價格
1.按實際施工建筑面積240平方米計算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干價柒仟捌佰元,出檐蓋瓦每米捌拾元,六大角貼磚壹仟伍佰元。
四、付款方式
開工預付壹萬元,余款在工程完工驗收后一次結算付清。
五、質量要求
乙方必須嚴格按甲方認可的施程序施工,按國家現行的施工規范操作,每道工序必須經甲方同意后,才能進行下一道工序施工。裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。經雙方認可,竣工驗收后半年內出現施工質量問題,乙方負責無償為甲方返工維修。
甲方:_________________
乙方:_________________
________年____月____日
建筑工程施工合同12
甲方:__________________公司
乙方:______________________
根據甲乙雙方友好協商,簽訂本合同,共同遵守。
一、 租機范圍及內容
甲方租用乙方鉆機兩臺,用于_______________________,乙方根據甲方要求及施工設計圖紙進行施工,保證質量、包安全按期完成甲方分配的成孔任務。
二、 甲方責任
1.乙方進場前,做好場地的三通一平;
2.派___________為駐工地代表,負責現場簽證,并協調解決施工中遇到的問題,協調與業主、總包、設計及監理的關系;
3.協助解決工人住宿。
三、乙方責任
1.根據施工要求,保證質量、包安全,按甲方要求的工期完成鉆孔;
2.做好施工原始記錄;
3.按照甲方的進度計劃施工,服從甲方駐工地代表的管理;
4.嚴格把好質量關,如因乙方施工原因造成工程質量不合格,乙方必須返工,費用自理;
5.嚴格按照操作規程進行作業,確保施工安全,如發生安全事故,乙方負責解決,費用由乙方承擔。
四、質量標準
按照現行有關規范要求及施工設計圖施工。
五、付款及結算方式
1.成孔按元/米計價,按實際完成工作量結算。該單價不含稅,乙方只向甲方開具收據。成孔用的泥粉及套管由乙方負責承擔費用。鉆孔穿導墻和舊樁基礎時,給予補償,補償原則為:甲方與業主協商后,其補償金額的全部支付給乙方。
2.乙方全部鉆機進場開鉆后,甲方按每臺鉆機________元支付預付款。
3.錨桿施工進度達到50%時,甲方再按乙方已經完成工作量的________% 支付進度款。
4.工程完工后,甲方支付乙方完成工作量的________%,但此時應扣除已經支付的款項。尾款在________個月內結清。
5.乙方不負責施工用的水、電費用,但水、電表由乙方提供并按甲方的要求安裝。
6.未盡事宜,雙方協商解決。
本合同自簽訂之日起生效,至工程結清款項之日失效。
本合同一式四份,甲乙雙方各執二份。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商,就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項,達成如下協議:
第一條:工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程內容:
第二條:承包范圍
一、范圍內
所有建筑物:(拆除范圍詳見附圖)
二、拆遷上訴所列房屋至地坪,拆除至室外地坪為±0
第三條:工程工期
一、進場日期: 年 月 日,竣工日期: 年 月 日
二、總工期為 月,工程進程按甲方所動遷騰房情況,騰空一間拆除一間,為使拆除工程順利進行,甲方需在合同簽訂后一個月內交付乙方總拆除建筑物 %,兩個月內交付乙方總拆除建筑物的 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第四條:合同價款、工程款支付及結算
一、方向甲方支付 元/㎡。
二、合同簽訂 日內,乙方向甲方交納首期拆除工程費 萬元。
三、當工程進行到 %,剩余需拆除的建筑物在 年 月份之前交付給乙方。
第五條:甲乙方工作職責
一、甲方責任:
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協調工作。
3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現場的監督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任:
1、按甲方要求按時進入拆遷現場,保證工期的順利完成。
2、負責對本協議所列拆除范圍內所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、編制拆除環保方案及安全施工方案,在拆除現場堅持文明施工,對出入施工現場的道路及時安排人員清掃,回收材料的堆碼應有嚴格的區域,嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
第六條:違約責任
一、若甲方按照合同規定時間交付施工場地,而乙方不能按合同規定時間完成拆除仍任務,則按每延期一天罰款5000元/天。
第七條:安全施工
一、乙方按有關規定,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用。
二、進場前應對機械、人員進行投保。保險費用在報價中考慮,甲方不另行支付。乙方應遵守現場的一切規章制度,因乙方原因造成的安全事故由乙方負責一切責任。最新房屋拆遷合同范本最新房屋拆遷合同范本。
三、發生重大事故,乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。
四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、易燃易爆地段及街交通要道附近施工前,甲方需安排專業人員配合。
第八條:爭議
甲乙雙方發生爭議時,應該本著友好合作的宗旨,協商解決。
本合同一式四份,雙方各執二份,簽字蓋章同具法律效力。
本合同訂立時間:年 月 日
發包方: 包方:
地址: 地址:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規定,結合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經甲乙雙方協商同意,達成如下協議:
第一條工程概況
1.工程名稱:_________
2.工程地點:_________
第二條承包范圍:
第三條工程承包方式:_________
第四條合同工期
開工日期:_________
竣工日期(工程經消防部門驗收合格,并出具消防驗收合格證的時間):_________
第五條工程造價、付款方式及價款調整
工程造價:_________
付款方式:_________
價款調整:_________
第六條工程質量及驗收標準
1.本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設計說明、設計變更和國家(行業)的相關標準、規范為標準共同驗收。
2.工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》gb50300-20xx.《火災自動報警系統施工及驗收規范》gb50166-1992.《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(20xx年版)gb50261-1996.《機械設備安裝工程施工及驗收規范》gb50231-1998.《建筑電氣工程施工質量驗收規范》gb50303-20xx.《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》j512-20xx.及其他的國家和行業現行的`相關標準、規范。
第七條安全施工
1.乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規范要求的同時,還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。
2.乙方在施工過程中,違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故,乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。
第八條質量保修
1.本工程免費質量保修期限為_________年,終身維護保養。
2.乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現場并及時處理。
3.在免費保修期內,乙方應有專人負責該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料為準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務費。
4.保修金支付方法
4.1質量保修金在規定的質保期滿后,如無任何質量問題,甲方一次性無息付給乙方。
4.2在免費質量保修期內,出現質量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規定時間內進行維修,則視為授權甲方組織維修,并由乙方承擔所有費用和質量責任,同時甲方加收維修費用10%的勞務費。上述費用在乙方質保金中直接扣除后,乙方負責補足質保金。
4.3在免費質量保修期內,出現質量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯系,按照上一款執行。
第九條雙方的權利和義務
1.甲方負責為乙方協調施工用水、用電,由乙方承擔費用。
2.乙方在合同簽訂前向甲方提供企業資質證書、營業執照副本、法人代碼證等相關資質證明。
3.乙方負責消防工程的施工、安裝、竣工驗收、質保服務及提交消防驗收報告、與甲方指定的設計單位溝通等工作。
4.乙方必須按照經甲方書面確認或甲方提供的施工圖紙和甲方確認的安裝方案、方法進行施工、安裝,不得擅自改動如有變更以書面的變更通知單為準。
5.乙方對消防電氣線路、消防給水管道等隱蔽工程都要進行過程檢驗和最終檢驗,并且要結合施工、安裝、調試、驗收等重大程序分階段做好質量記錄。消防工程安裝施工完畢但未通過消防驗收之前,乙方應對整個消防系統負責。消防驗收合格后,乙方必須主動向甲方供有關消防設施安裝調試記錄、開通報告、隱蔽工程記錄和消防工程使用手冊等文件資料,切實履行交接手續并主動做好工程的后期維護保養工作。
第十條違約責任、索賠
1.甲方無正當理由未按合同約定付款,收到乙方的書面催告通知后在十日內仍未支付的,應從催告期滿之日起,向乙方支付應付款項的2‰的違約金。
2.工程未通過驗收前,甲方擅自使用造成損壞的,由甲方承擔相應責任,工程本身質量原因造成的除外。
3.工程如未按合同約定時間竣工,每延誤一天,乙方必須向甲方支付本工程總造價的2‰的違約金。
4.由于乙方提供的材料、設備的質量原因、乙方施工質量等原因,導致本工程在使用期間出現的質量事故、安全事故或火災事等,乙方承擔由此造成的一切損失。
5.工程未達到合同規定的質量驗收標準或未通過政府消防主管部門的驗收,乙方承擔由此給甲方造成的一切損失,同時乙方必須在甲方指定的期限內無償返工直至通過消防驗收。
6.乙方在工程竣工后七日內將竣工資料及其他與工程有關的資料交付甲方,否則每延誤一天,必須向甲方支付工程總造價2‰的違約金。
第十一條爭議的解決
本合同發生爭議,雙方協商解決;協商不成,可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條其他約定
1.本合同正本兩份,雙方各執一份;副本四份,甲方執三份,乙方執一份。
2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
3.本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關說明,均為本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人:_________ 法定代表人:_________
委托代理人:_________ 委托代理人:_________
合同經辦人:_________ 合同經辦人:_________
電話:_________ 電 話:_________
傳真:_________ 傳 真:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
帳 號:_________ 帳 號:_________
通訊地址:_________通訊地址:_________
郵政編碼:_________郵政編碼:_________
簽訂時間:_________年___月___日簽訂時間: _________年___月___日
協議簽訂地:_________協議簽訂地:_________
建筑工程施工合同13
發包人(全稱):
承包人(全稱):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就
田園清水灣小區1、2號樓工程施工及有關事項協商一致,共同達成如下協議:
一、工程概況
1.工程名稱:-----小區 。
2.工程地點:長治市----------。
3.工程立項批準文號: 。
4.資金 自籌 。
5.工程內容: 商住樓建安工程 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍:
商住樓圖紙內土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期: 年 月 日。
計劃竣工日期: 年 月 日。
工期總日歷天數: 天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的,以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為:
人民幣(大寫) (¥ 元);
2.合同價格形式: 根據通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經理
承包人項目經理: 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件:
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內容的文件,應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工,確保工程質量和安全,不進行轉包及違法分包,并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的,雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數
本合同一式 6份,均具有同等法律效力,發包人執 4份,承包人執2份。
發包人: (公章) 承包人: (公章)
法定代表人: 法定代表人:
施工合同范本二
發包人(全稱):_________
承包人(全稱):__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________
工程地點:___________
工程內容:___________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號:_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
合同工期總日歷天數___天。
四、質量標準
工程質量標準:_________
五、合同價款
金額(大寫):______元(人民幣)
$:______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間:____年__月__日
合同訂立地點:___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
建筑工程施工合同14
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設工程質量管理條例》以及相關法律、法規、結合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經雙方友好協商,達成如下協議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設單位:哈XX建設管理辦公室
3、工程地點:烏拉特前旗西XX
4、工程內容:橋梁(下述樁號的橋梁設計施工圖紙所包括的所有工程細目,以及施工過程中變更增加的項目)
5、施工樁號:878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。竣工日期:________年____月____日。具體為:________年度完成樁基礎,預應力空心板形成生產能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災害(含地質變化),工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機,其它配套設備、人員、均應滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質量方面的要求,甲方有權清退出場。
8、工程質量等級:優良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結算方法。
1、本工程一律不設預付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務、材料、機械、試驗、臨時設施費、預制場,工棚等的臨時征地費,工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用,人員設備調遣費用、安裝、缺陷修復、管理、保險,個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責任、義務和風險,由乙方自負盈虧。
3、乙方所承包施工的工程,在未得到監理單位及建設單位計量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經甲乙雙方協商后的綜合單價見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價,如合同中有的,套用合同清單單價,如超出合同清單之外的,按甲乙雙方共同協商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數量為暫定工程數量,業主對工程數量的增減不減除乙方的合同義務,即不能作為乙方降低驗收標準和調整單價的依據,也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業主對甲方的有關工期、質量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次,計量款的支付時間按甲方與建設單位簽訂的施工合同中相應條款執行。但因建設單位延期支付計量款,甲方作相應延期。
2、業主計量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內開設內部分戶。甲方支付乙方計量款時,要求乙方提供帳號,支付時采用轉帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續,并提供其身份證復印件給甲方財務部備案。否則,甲方有權拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數量,必須符合業主要求的手續,即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標準后,按技術規范中符合計量規則要求的工程數量據實計量。
5、甲方支付乙方計量款時,以乙方實際完成工程量的80%進行支付,并且要求乙方已完工程在質量、安全及文明施工方面,必須得到項目部、監理工程師及業主的認可。否則,因乙方工程質量、安全及文明施工不符合要求時,甲方有權拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時,予留20%作為工程質量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經項目部、監理及業主驗收并發放竣工驗收證書,,支付至乙方實際完成工程量的95%,余下5%作為工程質量保留金,保留金的期限以業主規定為準。
7、保修期間發生的缺陷修復及費用,由乙方承擔,如委托甲方修復,修復費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔的工程缺陷修復費用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責甲方職責:
1、負責對乙方承包工程的技術交底、圖紙會審工作,并協助乙方解決工程施工中的技術問題。
2、乙方施工的工程質量,安全工作按照國家施工驗收規范,質量驗評標準,安全規范和標準以及當地有關質量、安全的規定進行指導、監督與檢查,協助乙方處理好質量安全事故。
3、甲方有權按照公司內部的管理制度對乙方施工作業進行定期或不定期的質量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進行評定。根據評定結果進行獎、罰,對乙方達不到合同約定或甲方要求的,甲方在第二次警告后仍無改進者,甲方有權自行安排人員整改,其費用由乙方負責。
4、甲方有權對乙方財務實行監督、審查,制止不合理的財務開支,以確保工程款專款專用。
5、乙方承包工程的質量,進度不能滿足甲方與建設單位簽訂的總承包合同要求時,甲方有權對乙方承包的工程量進行調整,并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改,費用由乙方負責。
6、由于乙方施工質量達不到甲方要求,質量低劣且在整改期限內無明顯改觀,甲方有權終止本合同,另選施工隊伍,乙方應立即退場并無權要求支付任何附加費。
乙方職責:
1、乙方按照自主經營、獨立核算、自負盈虧的原則合法經營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務監督。
2、乙方進場7天內,應向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
建設單位(以下簡稱甲方)_________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
拆遷戶(以下簡稱乙方)____________________
地址:____________________________________
郵碼:_______________
電話:_______________
法定代表人:____________
職務:____________
根據________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的.權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間,共________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資、材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)
第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1、乙方自行找房周轉,每人每月補助________元;
2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;
3、乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助________元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________,共____套____間,____層____號,配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽同意____作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用。逾期____日,應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地,每逾期____日,應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付____元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的。由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應向甲方償付違約金____元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴,乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
第七條其他約定:________________________________________。
本合同自甲乙雙方簽之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房產管理部門調解,調解不成的,可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局、____銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(甲方)____________(公章)
拆遷戶(乙方)____________(公章)
代表人:____________
代表人:____________
________年____月____日
________年____月____日
建筑工程施工合同15
發包人(全稱):國家鹽化工產品質量監督檢驗中心
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:國家鹽化工產品質量監督檢驗中心場坪綠化工程工程地點:自貢市板倉工業集中區
工程內容:場坪綠化工程(具體內容詳見工程量清單)工程立項批準文號:自發【200 】項批新號資金來源:財政投入
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖及工程量清單所含范圍內的`全部施工內容
三、合同工期
開工日期:20__年10月__日竣工日期:20__年11月__日計劃工期:日歷天
四、質量標準
工程質量標準:符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準
五、合同價款
金額(大寫):壹佰陸拾陸萬元(人民幣) ¥:1660000元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議中有關詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
_____
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
_____
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應支付的款項。
_____
十、合同生效
合同訂立時間:20__年10月__日
合同訂立地點:______
【建筑工程施工合同】相關文章:
建筑裝飾工程施工合同02-23
建筑工程施工合同06-13
小型建筑工程施工合同03-03
建筑工程施工簡易合同02-24
關于建筑工程施工合同06-06
【精】建筑工程施工合同06-22
【熱門】建筑工程施工合同06-23
建筑工程施工合同【熱】06-23
【熱】建筑工程施工合同06-24
【推薦】建筑工程施工合同06-24