- 相關推薦
皮草加工承攬合同書
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的用途越來越廣泛,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。合同有不同的類型,當然也有不同的目的,下面是小編精心整理的皮草加工承攬合同書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
承攬方:
地址:
____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:
____________職務:____________定作方:____________________________________
定作方:
地址:
____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:
____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(使用承包方所提供的材料完成工作時),承包方應當根據合同規定選擇原材料,并接受發起方的檢驗。
當承攬方故意隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料,從而影響定作品質時,定作方享有以下權益:要求重做、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。
制造商應根據合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料,而承包商則有責任及時檢驗制造商提供的原材料,并在不符合要求的情況下立即通知制造商更換或補充。
受托方不得自行更換定作方提供的原材料,亦不得在修理物品時私自替換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、依據定作方的要求承攬工作時,發現所提供的圖紙或技術要求不符合實際情況時,承攬方有責任及時通知定作方。定作方應在規定時間內回復,并提出修改意見以解決問題。
如定作方未在規定時間內回復承攬方的詢問,承攬方有權停止工作,并立即通知定作方。由于此行為造成的任何損失,定作方應負責賠償。
2、為了確保定作方的利益,承攬方在接受工作承攬時應遵守嚴格保密的要求。承攬方需要嚴守保密協議,未經定作方許可不得保留任何技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價格或酬勞金額,根據國家或主管機構的規定執行,如無規定則由雙方當事人協商確定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對于一些難以通過短期檢驗發現質量缺陷的定作物或項目,雙方應進行協商,并在合同中明確約定保證期限。
在保證期限內,如果出現質量問題,除非是由于定作方的不當使用或保管導致的,否則由承攬方負責修復或退換商品。
3、當事人在對承攬的定作物和項目質量進行檢驗時,如果發生爭議,可以請法定質量監督檢驗機構提供相應的檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方如需提前或延期交(提)定作物,必須在事先與對方協商并達成一致,并按照協議履行。
2、確定作物交付日期計算:如果承包方使用自己的運輸工具交付作物,以定作方接收的時間為準;如果委托了運輸部門進行運輸,以承運部門簽發的時間為準;如果自己前往提取作物,以承包方通知的提取日期為準,但是必須給定作方足夠的時間;雙方有其他約定的,按照約定的方式計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、如果定作方未按照合同約定的質量交付定制物品或完成工作,并且定作方同意使用這些物品或工作成果,那么應該根據實際質量來確定價格,并相應減少報酬或價款;如果定作方不同意使用這些物品或工作成果,那么承包方應負責修整或更換,并承擔延期交付的責任;經過修整或更換后,如果仍然不符合合同規定,定作方有權拒收,并由承包方承擔因此造成的損失。
二、當定制或完成的物品或工作數量少于合同規定時,如果定制方仍然需要,承包方應按照缺失的數量進行補償,并將延遲交付的部分視為逾期處理。對于少交或遲交的部分,如果定制方不再需要,承包方應該賠償因此給定制方造成的損失。
三、如果合同約定需要按照要求進行定制物品的包裝,但未按照合同規定進行包裝,那么責任方應該負責返修或重新包裝,并承擔由此產生的費用。
定做方如無要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的情況下,承攬方應當支付給定做方不合格包裝材料價值低于合格包裝材料價值的部分作為補償費用。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、如若無法滿足定制商品或未能完成工作,應支付相應違約金。違約金金額為無法交付定制商品或未能完成工作部分的價款總值的10%至30%,或者酬金總額的20%至60%。
六、當定制物品無法按照合同規定進行異地交付時,根據情況,由定制方代為保管。在這種情況下,定制方有權要求支付實際發生的保管和保養費用。
七、對于代運或送貨的定制物品,若發生錯發到達地點或接收單位(人)的情況,除了按照合同規定負責將物品運送至指定地點或交付給指定單位(人)外,還需承擔由此產生的額外運雜費用以及因延遲交付定制物品而產生的責任。
八、若因保管不當而導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失,責任應由保管方承擔,并賠償定作方所遭受的損失。
九、如未按照合同規定的方法和期限對承攬方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗過程中發現原材料不符合要求但未能及時通知承攬方調換或補齊,那么承攬方應當對工作質量和數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
定作方如有要求重作或重新修理,需按照其要求辦理,并承擔由于逾期交付所產生的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、對于中途改變定制產品的數量、規格、質量或設計等,應當承擔因此給承包方造成的損失而進行賠償。
二、中途終止合同時,如果是承攬方提供原材料的,則應支付承攬方未完成工作的價款總值的15%的違約金;如果不是承攬方提供原材料的,則應支付承攬方未完成工作的酬金總額的40%的違約金。
三、如定作方未能按合同規定的時間和要求向承攬方提供所需的原材料、技術資料、包裝物等,或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,并要求定作方賠償由此造成的損失。如果承攬方不主張解除合同,則定作方應支付承攬方因停工待料而遭受的損失。同時,除非另行協商,交付定作物的日期將順延。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣。變賣后所得的價款將先用于扣除報酬、保管和保養費,然后將剩余金額退還給定作方。如果變賣所得的金額少于報酬、保管和保養費的總額,定作方還需要補償不足的部分。如果定作物無法變賣,定作方還應當賠償承攬方因此產生的損失。
五、逾期未按照合同規定日期付款的情況下,應當根據我國相關法律規定向承攬方支付違約金。根據具體情況而定,如果按照中國人民銀行關于延期付款的規定進行計算,每逾期一天,違約金金額將按照酬金總額的千分之一來計算。
六、無故拒絕接收定作物,造成了承攬方的損失以及運輸部門的罰款,應當負責賠償。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同約定的履行期限內,如因不可抗力導致定作物或原材料被損毀、滅失,承攬方在取得合法證明后,可免除承擔違約責任。但是,在定作方遲延接受或無故拒收的情況下,定作方應承擔責任,并賠償承攬方因此而產生的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本協議正本一式兩份,甲方和乙方各持一份;協議副本一式____份,交由有關機構/部門(如需要鑒證或公證,則應送至相應的鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________代表人:________________________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________________________ ____年____月____日
【皮草加工承攬合同書】相關文章:
加工承攬合同書03-04
器材加工承攬合同書04-23
定作承攬加工合同書05-07
加工承攬合同書13篇03-08
加工承攬合同書(13篇)03-09
加工承攬合同(1) -加工承攬合同01-17
加工承攬合同書(匯編13篇)03-09
加工承攬合同書(通用13篇)03-10
加工承攬合同書集合13篇03-10