承攬加工合同

時間：2023-08-01 08:48:26 加工承攬合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

[通用]承攬加工合同

　　隨著人們法律意識的建立，能夠利用到合同的場合越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編收集整理的承攬加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

[通用]承攬加工合同

承攬加工合同1

　　定作方：（甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著互惠、互利、合作的原則，達成以下合同條款：

　　第一條項目名稱：車間排風工程

　　第二條施工地點：

　　第三條合同范圍：風機安裝；風機線路敷設；風機電氣控制箱安裝。

　　第四條工程預算：（略）

　　詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來電咨詢。

　　第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。

　　第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現(xiàn)場進行協(xié)調幫助。

　　第七條驗收標準和方法：

　　(一)按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

　　(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應在次日內對產品進行驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。

　　(三)甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的相關費用。

　　第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數(shù)）

　　第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。

　　第十條乙方的違約責任：

　　(一)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。

　　第十一條甲方的違約責任：

　　(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(二)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十二條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。

　　本合同自甲方預付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；各留存一份。

　　補充條款：

　　甲方：（蓋章）乙方（蓋章）

　　代表人：代表人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　簽約日期:簽約日期

承攬加工合同2

　　甲方：（定作方）_________________制品廠

　　乙方：（承攬方）________________有限公司

　　經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：

　　第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。

　　1、印件名稱一：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　2、印件名稱二：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　3、印件名稱三：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　4、印件名稱四：_________，規(guī)格：__________，數(shù)量：_________，色數(shù)：_________，單價：_________，總價：_________；

　　總金額合計：人民幣______________元整（小寫________元。）

　　2、由甲方將紙箱印制品材料于________年____月____日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。

　　第二條：交貨時間

　　甲方于________年____月____日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。

　　第三條：交貨方式地點

　　交貨方式：

　　交貨地點：

　　第四條：付款結算方式及時間

　　本合同總金額為________元，甲方支付乙方合同總金額的______%，即_______元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到________________有限公司對公帳戶，開戶行_______________，賬號：_______________________________。

　　甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。

　　第五條：雙方的.權利和義務

　　1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。

　　2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。

　　3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。

　　第六條：違約責任

　　1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。

　　2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。

　　第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定__________人民法院管轄。

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年____月____日

承攬加工合同3

　　甲方（定作方）：

　　乙方（承攬方）：

　　甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。

　　一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品，產品雕花單價雙方確認，（詳見附件《雕花單價表》）。

　　二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。

　　三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預與管理）。

　　四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。

　　五、乙方嚴格按照甲方提供的`樣品或設計圖紙進行加工，甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下，能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準，并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。

　　六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內必須完工，_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內完工，非標的必須在兩天內完工。

　　七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產品，乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權終止合同并且向乙方索賠。

　　八、乙方為甲方加工的雕花產品，必須完全配套，并由甲方品質管理員驗收簽名，甲方生產管理人員簽名確認，方可結算加工費。

　　九、加工費按月結算。當月加工的產品，乙方必須在下月______號前將當月加工的產品《過料單》交給甲方財務部予以確認，甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方不能按期限交貨，應當向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的_______%計算，還應當繼續(xù)履行合同。

　　2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。

　　九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。

　　十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。

　　十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。

　　甲方（簽名蓋章）：

　　乙方（簽名蓋章）：

　　__年__月__日

承攬加工合同4

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：簽約人：

　　定作人承辦單位：聯(lián)絡人：聯(lián)系電話：

　　定作人機構地址：傳真電話：

　　承攬人：（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：簽約人：

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產報刊亭許可證明：

　　承攬人機構地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　　①乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在_____日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　③乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現(xiàn)問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　　④乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30％的預付款。

　　②乙方交貨后15日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30％的價款，累積達到合同標的額的60％。

　　③乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35％的價款，累積達到合同標的額的95％。

　　④剩余的合同標的額5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的'標的額_____ ‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　①乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；

　　③乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：_____乙方：_____

　　簽約人：_____簽約人：_____

　　簽約地點：_____簽約日期：_____年_____月_____日

承攬加工合同5

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的.計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬加工合同6

　　甲方(定作方)：

　　乙方(承攬方)：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：年月日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)祝⒑炞终J可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為年月日至年月日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

承攬加工合同7

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：__縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于___年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：___年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的`，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于___年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：__縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：__縣支行營業(yè)所

　　帳號：

　　乙方：__縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：__縣支行

　　帳號：

　　___年___月___日

承攬加工合同8

　　購貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。

　　一、產品名稱及價格

　　產品名稱

　　規(guī)格

　　數(shù)量（約）

　　單價

　　（元）

　　合計

　　（元）

　　備注

　　60單面鋁塑窗

　　約

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，鋁隔條。

　　合計

　　1，200,000.00

　　人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整

　　備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材；

　　2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內白色（塑鋼）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

　　4、以上價款包括：窗型設計、制作，運輸，安裝費用。

　　5、乙方根據(jù)實際情況對窗型進行合理的二次設計，最后按甲方確認后的圖紙進行加工。

　　二、產品要求及技術標準

　　1、產品符合《單面復合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20__）企業(yè)標準。

　　2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規(guī)程》（JGJ/103-96）標準執(zhí)行。

　　三、供貨時間及安裝日期

　　根據(jù)甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　濕法或干法安裝由雙方根據(jù)實際情況商定。

　　1、干法施工：膨脹螺栓固定，發(fā)泡膠保溫，打密封膠。

　　2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發(fā)泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。

　　五、產品保護

　　門窗進入現(xiàn)場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負責產品保護（外包裝由乙方負責）。甲方提供必備的'安裝條件，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協(xié)調，保證乙方順利安裝。

　　六、結算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸結算面積。

　　2、

　　七、驗收

　　以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。

　　八、售后服務

　　1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內設專人跟蹤服務，隨叫隨到。

　　2、保修期外，仍然堅持門窗本身質量問題免費維修，人為造成的質量問題給予維修，需收取工本費。

　　九、其它事項

　　1、雙方在合作過程中，如果出現(xiàn)違反約定的事情時，雙方盡量通過友好的方式進行協(xié)商解決。

　　2、在本合同中如果出現(xiàn)補充協(xié)議，雙方均應以書面形式確認，否則視為無效。

　　以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協(xié)商解決。

　　本協(xié)議經(jīng)雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　___年___月___日

承攬加工合同9

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條承攬甲方活動的項目

　　1、舞臺搭建和舞美設計布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現(xiàn)場操作；

　　3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

　　4、活動現(xiàn)場的錄像。

　　第二條租賃設備概況

　　設備的名稱：__________。

　　租賃用途：____________。

　　使用時間：_____年____月____日。

　　安裝時間：_____年____月____日____時。

　　安裝地點：___________________。

　　拆卸時間：_____年____月____日____時。

　　第三條租賃設備的運輸與操作

　　租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

　　第四條租賃設備的使用及規(guī)定

　　1、合同期內，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的標準保質保量完成。

　　2、乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用。

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。

　　4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發(fā)生事故，由甲方負責。

　　第五條安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作、因打架、斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。

　　2、夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。

　　第六條合同金額及付款方式

　　1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

　　2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結清。

　　第七條雙方責任

　　1、乙方不能執(zhí)行甲方規(guī)定的`演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

　　2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

　　3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節(jié)目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

　　4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

　　第八條其他

　　1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

　　2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協(xié)商解決，協(xié)商不成可提交____仲裁委員會仲裁。

　　3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　甲方（簽章）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　銀行賬號：

　　委托代理人（簽章）：

　　_______年_____月______日

　　乙方（簽章）：

　　法定代表人：

　　聯(lián)系電話：

　　銀行賬號：

　　委托代理人（簽章）：

　　_______年_____月______日

承攬加工合同10

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

　　第二條加工成品質量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1、原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的%），在加工量達到%，定作方付給承攬方元（即總價款的%），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的%），預留元作為質保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如：根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2。根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的.，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

　　8、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　9、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　3、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　4、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　6、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　____年___月___日訂

承攬加工合同11

　　合同編號：____________________ 簽訂地點：___________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　定作方：______________________

　　承攬方：_________________________

　　第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　項目名稱及內容_________________________

　　計量單位_________________________

　　數(shù)量_________________________

　　工作量_________________________

　　報酬_________________________

　　交付期限_________________________

　　單價_________________________

　　金額_________________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術標準、質量要求：

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。

　　材料的檢驗方法：__________________________________________________________________

　　第六條承攬項目中的.主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結算方式及期限：

　　第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：

　　第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。

　　按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　定作方(公章)_________ 承攬方(公章)：_________

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬加工合同12

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　聯(lián)系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的`原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______

　　授權代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________

　　聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________

　　開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________

　　賬號：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：__________________

承攬加工合同13

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第一條加工地材名稱及單價

　　一、砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。

　　二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。

　　第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設備（含碎石設備_____臺、裝載機_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機____臺、電力設施、生活設施），由乙方利用路基挖方料（山碴）進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。

　　第三條加工砂石料質量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工，其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。

　　第四條加工砂石料數(shù)量

　　本工程在________時間內預計加工砂石料數(shù)量合計為________萬m33，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業(yè)主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第五條砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

　　一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認過領料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機物部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

　　二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故，甲方有權從乙方交納的履約金及結算款中代扣代付）。

　　第六條甲方權利義務

　　一、指派工程技術人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

　　二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，終止與乙方的合同關系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。

　　三、負責提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。

　　四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。

　　五、負責協(xié)調關系。

　　六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

　　七、負責組織車輛運輸吧原材料（山碴）運輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔運輸費用（場內運輸費由乙方承擔）。

　　第七條乙方權利和義務

　　在滿足合同約定的前提下，乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配，在甲方的'監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關事項。

　　一、上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓，嚴格按照安全生產操作規(guī)程操作，若出現(xiàn)一切安全事故、一切經(jīng)濟責任及法律責任由乙方自理，甲方不承擔任何責任。

　　二、在合同期內，乙方應在生產加工區(qū)域內設置安全警示標志，做好生產加工過程中的安全管理工作，有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。

　　第八條違約責任

　　一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔，如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔，且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。

　　二、原材料、成品（即使經(jīng)檢驗質量不合格）或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售；生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔_______萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權解除合同。

　　三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　四、乙方應采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

　　第九條履約保證

　　提供履約保證金______萬元。

　　第十條爭議解決方法

　　在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

　　第十一條協(xié)議的生效

　　本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條附則

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。

　　甲方：

　　授權代理人：

　　合同訂立日期：

　　乙方：

　　授權代理人：

　　合同訂立日期：

承攬加工合同14

　　合同編號：_________

　　定作人：______簽訂地點：_________

　　承攬人：______簽訂時間：__年__月__日

　　第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　加工物｜規(guī)格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數(shù)量

　　數(shù)量

　　名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料｜規(guī)格｜計量

　　數(shù)量｜質量｜提供日期｜消耗定額

　　名稱｜型號｜單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）_______________元。

　　第十四條本合同解除的.條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　（一）提交________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：

　　定作人（章）：承攬人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：賬號：經(jīng)辦人：

　　郵政編碼：郵政編碼：___年___月___日

　　監(jiān)制部門：印制單位：

承攬加工合同15

　　承攬方（甲方）：__定作方（乙方）：__

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條

　　甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　加工費

　　單位

　　總價

　　第二條

　　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

　　完工時間

　　檢驗時間地點

　　檢驗標準與方法

　　包裝標準

　　包裝費承擔

　　第三條

　　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　運輸方法

　　運輸價款承擔

　　第四條

　　乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

　　型號

　　規(guī)格

　　質量要求

　　計量單位

　　數(shù)量

　　單價

　　總價

　　圖紙、技術資料及交付時間

　　第五條

　　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

　　交付時間

　　交付地點

　　交付數(shù)量

　　包裝要求

　　檢驗方法

　　運輸方法和運費承擔

　　第六條

　　加工費結算辦法與時間

　　第七條

　　乙方應于____年__月__日前向甲方交付定金__元；乙方應于____年__月__日前向甲方交付預付款__元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1．甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的__‰償付違約金。

　　5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值__％的違約金。

　　6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值__％的違約金。

　　3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：

　　1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．甲方為簽署本合同所需的'內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：

　　1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為__年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在__天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：__。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起__日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1．本合同受__國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按下列第__種方式解決：

　　（1）提交__仲裁委員會仲裁；